供应合同集锦5篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的供应合同5篇，希望能够帮助到大家。
供应合同 篇1
发包人：
承包人：
xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。
一、工程概况
工程名称： xx小区材料供应分包工程
工程地点： xx小区
二、工程承包范围
承包范围： xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期
开工日期：20xx年 08月 01 日
竣工日期：至工程竣工
四、付款方式
1.支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。
2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行
六、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的`，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任：
(1) 发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效
合同订立时间： 20xx年08月1日
合同订立地点：
本合同双方约定签订后生效。
承 包 人：(签章) 发 包 人：(签章)
身份证号：
银行卡号：
联系方式：
二○一四 年 八月 一 日
供应合同 篇2
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
鉴于：
1、甲方系电影/电视剧《________》拍摄方，需要为剧组供应餐食。
2、乙方系具有合法食品卫生许可证的餐饮经营企业，愿意承担甲方的剧组餐食供应任务。为此，甲乙双方于____年____月____日在____地区订立条款如下：
一、餐食供应各类与标准
乙方愿意按照约定向甲方提供盒饭餐食，每份盒饭的配备标准为：
1、餐食A类：（午餐、晚餐时供应）
（1）主食：米饭或面条或馒头，不少于____两。
（2）素菜：____种，每种不少于____两。
（3）荤菜：____种，每种不少于____两。
2、餐食B类：（早餐时供应）
（1）主食：面条或馒头，不少于____两。
（2）配菜：____种，每种不少于____两。
（3）汤类：稀饭或豆浆或菜汤，不少于____两。
3、餐食C类：（夜宵时供应）
（1）主食：面条或馒头，不少于____两。
（2）配菜：____种，每种不少于____两。
（3）汤类：稀饭或豆浆或菜汤，不少于____两。
二、供应价格
1、餐食A类，每份____元。
2、餐食B类，每份____元。
3、餐食C类，每份____元。
三、乙方承诺
1、乙方具备食品生产、供应的卫生资质、生产供应资质且具备供应能力。
2、乙方须使用新鲜原料进行餐食加工，不得使用过期、变质或陈旧原料加工，并保证加工过程安全、卫生，加工人员身体健康。
3、乙方须进行精细加工，其提供甲方的.餐食食用安全、可口，并同意按照甲方要求对其口味、配料等进行调整。
4、乙方提供的每份盒饭应使用环保、合格的一次性包装物进行包装且每份独立包装，每份盒饭均配备一次性餐具；保证盒饭送至甲方指定地点时，饭菜仍然新鲜且温热。
四、供应安排
1、双方同意，每批盒饭的供应及其供应数量、供应时间、供应地点由甲方事先通过电话或短信下订单，乙方按照甲方订单进行加工和提供；但最大要求供应数量一般不超过___份，如超过此数量，则须提前____天通知乙方。
2、每批盒饭均由乙方按照订单规定时间送至甲方指定地点，并由甲方签收。
五、费用结算
1、双方同意，先由甲方向乙方交付人民币____元预付金。
2、自本合同签署后，甲乙双方每周结束后____日内结算上一周盒饭费用，结算依据为甲方签收的盒饭数量及盒饭类型并按约定价格计算。
3、本合同约定的每份盒饭费用已经包含盒饭费用、送餐费用、包装费用等，除此之外，甲方无其他任何费用或成本支付费用；如甲方要求增加每份盒饭数量或其他内容，则双方另行协商确定费用标准。
4、结算费用时，可由乙方从预付金中扣除，也可由甲方另行支付；但预付金不足一半时，乙方有权要求甲方补充。但双方终止本合同关系或甲方明确通知不再由乙方供应时，乙方须全额返还预付金或以预付金抵扣餐食费用。
5、乙方从甲方收取每周餐食费用时，应向甲方开具同等金额合法有效发票。
六、违约责任
1、如因乙方供应餐食存在质量或不卫生等原因造成甲方食用人员生病时，乙方须赔偿一切损失（含医疗费、误工损失）并支付预付金两倍的违约金，甲方有权立即解除本合同。
2、乙方不得将本合同约定餐食供应权利义务转让、转包或分包给他人，否则甲方有权立即解除本合同并要求乙方返还预付金、支付预付金同等金额违约金。
七、其它条款
1、联络：本合同双方的联络方式如下，任何一方改变其联络方式，均须书面提前通知另一方，否则送达至原授权代表或以原联络方式送达即视为有效送达：
（1）甲方指定联系人：____，电话____，传真____，手机____，电子信箱____，通信地址____，邮编____。
（2）乙方指定联系人：____，电话____，传真____，手机____，电子信箱____，通信地址____，邮编____。
2、争议解决：
双方因合同的解释或履行发生争议，应先由双方协商解决，如协商不成，向____地（如：甲方所在地或乙方所在地或本合同签署地）有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、合同生效与文本：
（1）本合同的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。
（2）本合同自双方签署之日起生效，一式____份，双方各执____份，具有同等效力。
甲方：
法定代表人：
签订时间：____年____月____日
乙方：
法定代表人：
开户银行：
账户：
签订时间：____年____月____日
供应合同 篇3
发包方: (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
第一条 工程名称：
建设地点：
第二条 承发包工程的范围及内容：刘村社区工业厂房混凝土空心砖供应(具体供应量按实计算)。
本合同所承包工程的各个单项工程紧接各工序施工。材料供应以甲方通知进场24小时内材料必须到施工现场并堆放在甲方指定的.地方,否则由此引起损失由乙方负责.
第三条 工程质量标准
(一) 混凝土空心砖必须符合国家有关规定及新型墙体办规定.砖强度为M7.5,如果墙体办验收不合格,由此引起的损失由乙方负责.
第四条 承包方式：乙方包质量包到现场,包下车堆放整齐, 混凝土空心砖到现场价为185元/立方米(包开发票, 发票由原厂开出)。大写:人民币壹佰捌拾伍元每立方米.
第五条 工程款支付方式: 每200立方支付一次材料款,最后工程款乙方需开好完整的材料发票给甲方后支付工程款.
第六条 材料运输过程中所有责任乙方负责,以甲方无关,
第七条发生纠纷双方协商不成时，可向乙方所在地人民法院起诉。
第八条 附则
(一) 本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效;工程交工验收和结清工期款之日自然失效。
(二) 本合同一式 二 份，甲乙双方各执正本一份。
(三) 本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为合同的补充合同。
发包方(盖章)： 承包方(盖章)：
签约代表人： 签约代表人：
日 期： 日 期：
供应合同 篇4
甲方：(学校)
乙方：(厂家)
甲方师生的营养午餐定作供应，经与乙方协商达成一致。具体协议如下：
第一条 甲方定餐供应时间从二〇〇 年 月 日起至二〇〇 年 月 日止(节假日、公休日除外)。
第二条 甲方在乙方处定作的师生营养午餐，乙方应在每周一至周五的11：30——11：40送到甲方指定的地点，由甲方指定的教师签收后即算完成。
第三条 午餐价款的结算方式以人民币现金结算。甲方定作的午餐价格标准，每份不超过有关部门规定价格的上限。每天由甲方验收教师做好记载，月底累积结算。
第四条 对定作的午餐的质量要求：
1、乙方要严格按照营养标准为学生制定周代量食谱，所用食谱配餐材料在制作前一周向甲方提供详细的配置材料明细，如原料名称、商标、产地、质量、数量、单价、金额等供甲方审定。
2、甲方对乙方提供的食谱配料标准及材料质量如有异议，应在制作前向乙方提出改进意见。
3、乙方所供午餐配料原则上应一周一换样，以保证师生用餐的营养均衡。
4、当日供应的午餐，要保证新鲜、卫生、口感好，不吃凉饭剩菜。
5、每日，乙方要将当日营养午餐以图片形式在开发区教育网上公布，接受社会的监督。
第五条 乙方送餐的包装物由乙方提供，应符合卫生、安全的标准。
第六条 乙方要及时回收学生用餐餐具，不得影响学校正常教学秩序和环境卫生。
第七条 乙方在规定的.时间内没能及时供餐，延误了师生用餐时间，影响了师生的正常生活和学习，乙方应主动采取补救措施或给予适当补偿。
第八条 乙方每日要向甲方提供样本餐一份。乙方提供的营养午餐因质量问题造成食源性疾患或集体中毒事故，应及时采取应急措施，查明情况及时上报，对责任者按有关规定处理，直至交由司法部门查处。
第九条 合同的解除：
1、甲方有权随时解除合同，但应及时以书面形式通知乙方，并承担由此给乙方造成的损失。
2、乙方解除合同应在30日内以书面形式通知甲方，以便甲方有足够的时间另找供应方。
第十条 本合同在执行过程中项下发生争议，由双方协商解决;协商不成交由仲裁部门解决，直至诉讼到人民法院。
第十一条 合同双方法人代表签字后生效。
第十二条 本合同一式三份，双方各执一份，另一份上报主管部门。
甲方代表签字： (印章)
乙方代表签字： (印章)
200 年 月 日
供应合同 篇5
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲乙双方本着平等、互利、合作的原则，就乙方为甲方承建的XX施工标砂砾料供应事宜达成如下协议。
一、供应范围及供货期限
XX沿渠道路回填用砂砾料；
供货期限：自20xx年11月24日起，满足甲方现场指挥人员现场要求。
二、供货地点
乙方料源所在地（王营）。
三、计量及结算方式
乙方提供料源，挖、装、运由甲方自行实施，砂砾料计量以甲方现场过磅的重量计量，结算时重量按1.58的系数折算成方进行结算。由甲方材料设备部按统一格式与甲方现场人员、乙方指定人员联合进行计量收方并经签字确认后，将相关单据交甲方相关部门进行结算支付（单据一式四联，原件交财务，第二联交经营管理部，第三联由材料设备部留存，第四联作为乙方计量依据）。
四、砂砾石供应单价
砂砾料单价：18元/m3。
五、结算支付
1、材料价款在供应完成后一次性进行结算。结算前乙方按照甲方规定的'报表格式和要求填报所完成的工程量，同时附上由甲方有关部门签字认可的附件资料交甲方经营管理部开具结算单。
2、支付给乙方的合同价款一律经双方开户银行转帐支付。
六、质量要求
1、必须满足甲方进行施工便道回填的质量要求。
2、质量经现场验收不合格的，当车砂砾料不予计量且由乙方自行处理。
七、其他要求
1）若乙方无故中断为甲方供应合格砂砾料达两次及以上，甲方有权解除协议。
2）乙方应作好当地居民协调工作，保证甲方施工用材料顺利进场。
八、违约责任
因乙方原因导致甲方中止合同的，解除合同后乙方不得以各种理由阻碍甲方施工生产。
九、附则
1、本协议未尽事宜或其它未言明事项，由双方协商解决，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议经双方法人授权代表签字后生效，合同价款结清后自行失效。
3、本协议贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：
甲方代表：
乙方：
乙方代表：
日期：
【供应合同】相关文章：
供应的合同03-30
材料供应合同02-11
石料供应合同02-19
钢材供应合同02-26
产品供应合同02-26
餐饮供应合同03-03
石灰供应合同03-16
服装供应合同03-20
苗木供应合同03-19
石材供应合同03-14