监理合同模板集锦9篇
在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编收集整理的监理合同9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
监理合同 篇1
委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下：
工程名称：
工程地点：
工程规模：
总投资：
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
①监理投标书或中标通知书;
②本合同标准条件;
③本合同专用条件;
④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。
本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。
委托人：(签章) 监理人：(签章)
住所： 住所：
法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
邮编： 邮编：
电话： 电话：
本合同签订于：_______年_______月_______日
第二部分 标准条件
词语定义、适用范围和法规
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
(6)“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
(8)“工程监理的'附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
监理合同 篇2
监理工程师《合同管理》强化题一
1、建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是( B )。
A 不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B 完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费
C 完成的工作量在50%以内时，定金不退;完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费
D 不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费
2、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为( C)万元。
A 20 B 40
C 50 D 100
3、根据标准施工合同，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是( D )。
A合同协议书、通用条款、专用条款 B、中标通知书、专用条款、协议书
C 中标通知书、专用条款、投标书 D 中标通知书、专用条款、工程量清单
4、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是( A )。
A 工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同
B 业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同
C 采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同
D 设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同
5、根据标准施工合同的约定，工程接收证书的颁发日期标志( D )。
A 缺陷通知期开始 B 工程的竣工日期
C 承包商的合同义务完成 D 应当由业主承担照管主要工程的责任
6、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是(B )。
A 担保发包人能够按期支付工程进度款
B 发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难
C 表明发包人与承包人合作的诚意
D 防止承包人擅自变更、终止施工合同
7、下列关于施工进度计划的说法中，错误的.是( D )。
A 承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B 工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C 工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任
D 经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据
8、某施工合同约定的开工日期为20xx年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师在9月2日向承包人发出开工通知，要求其按合同约定的开工日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据标准施工合同，该工程的合同工期自( A ) 起计算。
A 9月10日 B 9月17日
C 9月25日 D 9月30日
9、某工程开工通知写明的开工日期为20xx年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在20xx年2月5日开始动工。20xx年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于20xx年12月20日通过了竣工验收。按照标准施工合同的规定，承包人的施工期应为( A )。
A 自2月1日始，至12月5日止 B 自2月1日始，至12月20日止
C 自2月5日始，至12月5日止 D 自2月5日始，至12月20日止
10、根据标准施工合同，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过( B )共同验收。
A 发包人与监理人 B 监理人与承包人
C 发包人与承包人 D 监理人与供货人
监理工程师《合同管理》强化题二
1、限制民事行为能力人自主订立的合同属于( A )
A 效力待定合同 B无效合同
C 有效合同 D 附条件合同
2、施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( D )。
A 职务代理 B指定代理
C 法定代理 D委托代理
3、在如下代理的法律特征中，正确的表述是( D )。
A 在代理人以被代理人名义订立的合同中应约定代理人的权利与义务
B 代理人不得在被代理人不在场的情况下以被代理人名义与另一方签订合同
C 在被代理人履行合同过程中遭受重大经济损失时，可适当追究代理人的责任
D 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
4、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( D )。
A 地震灾害导致施工暂停 B 恶劣气候影响施工安全
C 社会动乱影响施工进度 D 图纸设计错误导致的工程返工
5、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是( A )。
A 施工投标保证 B 施工履约保证
C 施工预付款保证 D 质量保证金保证
6、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( B )之日。
A 当事人签字 B 抵押物登记
C 转移产权证 D 转移房屋占有
7、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是( D )。
A 抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
B 抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
C 担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
D 担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人
8、下列关于留置担保的说法中，正确的是( B )。
A 留置不以合法占有对方财产为前提 B 可以留置的财产仅限于动产
C 留置担保可适用于建设工程合同 D 留置以合法占有对方固定资产为前提
9、投标保证的`有效期限从( C )之日起计算。
A 招标文件出售 B 投标文件递交
C 投标截止 D 中标通知书发出
10、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是( D )。
A 投标文件的密封不符合招标文件的要求
B 投标人购买招标文件后不递交投标文件
C 投标文件中附有招标人不能接受的条件
D 投标截止日期后要求撤回投标文件
监理合同 篇3
甲方(聘用单位)：____________(以下简称甲方)
乙方(受聘人)：______________(以下简称乙方)
甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。
第一条、合同期限、合同有效期：
自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、 乙方工作岗位及职责：
1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的.部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。
8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬：
甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。
第五条、聘用合同的变更、终止和解除：
1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第六条、其它事项：
1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。
3、双方认为需要规定的其他事项。
甲方(盖章)：
代表(签字)：____________
________年______月______日
乙方(签字)：_______________
________年______月______日
监理合同 篇4
1.评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括【B】。
A.报价计算的正确性
B.评标价的优劣
C.投标人的资格
D.投标保证有效性
2.监理人可单方面提出终止合同的条件之一是【C】。
A.委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金
B.暂停执行监理业务超过3个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上
D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料
3.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应【C】。
A.无偿归监理人所有
B.按使用前的原值付款后归监理人
C.归还委托人，监理人无须支付费用
D.归还委托人，监理人支付折旧等费用
4.建设单位在( D )合同中承担了项目的全部风险。
A.单价
B.总价可调
C.总价不可调
D.成本加酬金合同
5.承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为【B】。
A.费用和工期损失全部由业主承担
B.费用和工期损失全部由承包商承担
C.费用由承包商承担，工期给予顺延
D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
6.承包人负责采购的材料和设备，应( C )。
A.发包人负责检验试验，费用发包人承担
B.发包人负责检验试验，费用承包人承担
C.承包人负责检验试验，费用承包人承担
D.承包人负责检验试验，费用发包人承担
7.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲.乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由【B】承担。
A.乙承包人
B.发包人
C.甲承包人
D.工程师
8.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( C )内提出。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
9.FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在【C】签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。
A.提交竣工验收申请之日
B.竣工验收之日
C.本该进行竣工检验之日
D.承包商提交检验申请之后第28天
10.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当【D】。
A.要求甲支付电视机的货款
B.A公司向B公司无偿退货
C.由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款
D.由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款
11.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( A )。
A.不承担责任
B.监理单位承担全部责任
C.监理单位承担监督不力的'责任
D.监理单位承担连带责任
12.下列可以构成一个有效的承诺是( B )。
A.承诺是由非受要约人做出
B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
D.向不特定的多数人同时做出承诺
13.设计合同生效的时间是指( C )之日。
A.设计人收到中标通知书
B.当事人双方在合同签字盖章
C.设计人收到发包人的定金
D.设计人实际开始工作
14.设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由( A )组织试车。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设备供应人
15.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( A )个月。
A. 19
B. 19.5
C. 21
D. 21.5
16.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( C )。
A.当事人有损失
B.当事人有过错
C.合同尚未成立
D.过错与损失之间的因果关系
17.当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( B )之日起生效。
A.签订
B.登记
C.履行
D.主合同生效
18.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( B )。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收
B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失
19.下列哪些财产可以抵押( C )。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.抵押人所有的房屋
D.有争议的财产
20.某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( D )合同。
A.可调价的总价
B.不可调价的总价
C.单价
D.成本加酬金
监理合同 篇5
1、关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是(C)。
A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始
B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日
C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止
D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准
2、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发(A)后的28d内，将履约保函退还分包商。
A.缺陷责任证书
B.支付证书
C.履约保证书
D.工程接收证书
3、材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是(A)。
A.物理试验法
B.化学试验法
C.生物试验法
D.强化试验法
4、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是(A)。
A.施工招标为投标报价最低者
B.设计招标应为设计方案最优者
C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好
5、关于继续履行的叙述中，不正确的是(A)。
A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任
B.对于金钱债务，违约方必须继续履行，没有别的方式可以替代
C.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬
D.继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行者
6、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是(B)。
A.留置B.抵押C.定金D.质押
7、FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是(C)。
A.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师
8、履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的.保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的(B)。
A.3%～5%B.5%～l0%C.10%～l5%D.15%～20%
9、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中间验收前(B)内以书面形式通知工程师验收。
A.24hB.48hC.7dD.14d
10、下列关于建设工程设计变更管理的表述中，错误的是(D)。
A.工程师在合同履行管理中应当严格控制变更
B.由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担
C.施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更
D.由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延
11、关于抵押效力的表述中，有误的是(C)。
A.当事人可以约定抵押担保的范围
B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值
C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况
12、监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同(A).
A.即告终止B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销
13、当格式条款与非格式条款不一致时，应该(A)。
A.采用非格式条款
B.采用格式条款
C.由提供格式条款的一方决定
D.由提供格式条款的相对人决定
14、任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为(D)。
A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任
15、质押可以分为(A)。
A.权利质押和动产质押
B.权利质押和不动产质押
C.权利质押和信誉质押
D.动产质押和不动产质押
16、非受要约人向要约人做出的接受要约的意思表示是(B)。
A.承诺
B.要约
C.要约邀请
D.新要约
17、债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为(B)。
A.抵押
B.留置
C.质押
D.保证
18、施工图设计完成后，(A)应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。
A.发包人
B.承包人
C.设计单位
D.工程师
19、法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为(A)。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.自始无效
20、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商应于不可抗力事件结束后(B)d内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.7
B.14
C.28
D.34
监理合同 篇6
建设工程委托监理合同
1.《建设工程委托监理合同<示范文本>》的内容
1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。
2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心，起总协议的作用。
3.监理合同文件的解释顺序为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。
4.工程监理的附加工作是指：(1)委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
6.监理人义务
1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
2)监理人在履行本合同的义务期间，应为委托人提供与其水平相适应的'咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。
监理合同 篇7
工程合同的类型包括工程勘察，设计，施工还包括工程项目管理合同，工程监理合同及相关合同。下面是小编为大家带来的关于工程合同索赔管理的知识，欢迎阅读。
工程合同索赔管理
1.索赔的分类
1)按索赔的依据分类：
(1)合同内索赔
(2)合同外索赔
2)按索赔当事人分类：
(1)承包商与发包方间的索赔
(2)承包商与分包商间的索赔
(3)承包商与供货商间的索赔
(4)业主与监理单位间的索赔
3)按索赔的目的分类：
(1)费用索赔
(2)工期索赔
4)按索赔事件的性质分类：
(1)工程延误索赔
(2)工程变更索赔
(3)工程终止索赔
(4)工程加速索赔
(5)意外风险和不可预见因素索赔
(6)其他索赔。
2.施工合同条件中规定的程序
1)当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
2)发包人未能按合同约定履行自己的义务，或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失，承包人可以按以下程序向发包人索赔。
(1)索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。
(3)当该索赔事件持续进行，承包人应当相应地向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。
(4)工程师在收到承包人送交的`索赔报告的有关资料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复，视为该项索赔已被认可。
3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失，发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。
3.工期索赔值的计算
1)业主及工程师原因引起的延期。主要有：业主拖延交付现场，拖延交付图纸，工程师拖延审批图纸、方案，拖延支付工程款，不按时组织验收造成下道工序受到影响，业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后，影响了工期，工期就应顺延。
2)不可控制的因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误，特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误，不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误，工期应顺延。
监理合同 篇8
1.下列属于要约的是( )。
A.招标公告
B.投标书
C.寄送的价目表
D.招股说明书
答案B
2.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。
A.要约到达对方之前
B.对方发出承诺之前
C.对方承诺要达要约人之前
D.对方承诺生效之后
答案B
3.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。
A.要约生效
B.承诺生效
C.双方当事人签字或者盖章
D.附生效期限的合同期限界至
答案B
4.关于无效合同，下列说法错误的是( )。
A.违反了法律规定的条件
B.自订立起就没有法律效力
C.不受到法律保护
D.自宣布无效之日起无效
答案D
5.合同可变更、撤销的前提是( )。
A.损害国家利益
B.违反法规
C.当事人提出请求
D.当事人一方违约
答案C
6.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是( )。
A.不影响合同的效力
B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效
C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人
D.部分影响合同的效力
答案D
7.A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。
A.应当由A公司承担清偿责任
B.应当由B公司承担清偿责任
C.应当由A公司和B公司承担连带责任
D.A公司和B公司均不再承担清偿责任
答案C
8.合同履行的前提和依据是( )。
A.有效的合同
B.合同法
C.诚实信用原则
D.合同生效
答案A
9.履行地点不明确的，交付不动产时，应在( )履行。
A.不动产所在地
B.不动产承包人所在地
C.不动产发包人所在地
D.双方约定地
答案A
10.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。
A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
C.无论上涨还是下降均按新价格执行
D.无论上涨还是下降均按原合同价执行
答案D
11.下列又称为不安抗辩权的是( )。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.不履行抗辩权
答案B
12.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使()。
A.同时履行抗辩权
B.代位权
C.撤销权
D.不安抗辩权
答案D
13.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。
A.单方宣布合同终止
B.请求政府行使主管部门授予撤销权
C.请求法院撤销债务人行为
D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为
答案C
14.关于合同变更下列说法错误的'是( )。
A.协商一致是必要条件
B.仅指合同内容的变更
C.一定条件下可变更主体
D.合同的变更一般不涉及已履行的内容
答案C
15.关于合同转让，下列说法错误的是( )。
A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让
B.只可转让权利，不可转让义务
C.一般采用书面形式签订转让合同
D.可以将权利和义务一并转让
答案B
16.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。
A.须经对方同意
B.无须经对方同意，但应通知对方
C.无须经对方同意，也不必通知对方
D.须经对方同意，但要办理公证
答案A
17.关于违约责任，说法错误的是( )。
A.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任
B.双方违约的，各自承担相应责任
C.表现形式包括不履行与不适当履行
D.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任
答案A
18.承担违约责任的条件是采用( )。
A.严格责任原则
B.限制责任原则
C.公平原则
D.公正原则
答案A
19.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。
A.支付赔偿金
B.没收定金
C.减少合同价格
D.采取补救措施
答案D
20.下列各项中，承担违约责任的主要方式是( )。
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
答案C
监理合同 篇9
1、下列合同不适用合同法的是( )
A、买卖合同
B、借款合同
C、委托合同
D、收养合同
2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( )
A、要约
B、承诺
C、要约邀请
D、要约引诱
3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于( )
A、无效合同
B、可撒销或可变更的合同
C、效力待定合同
D、附生效力合同
4、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的`负担不明的，应由( )
A、履行义务一方负担
B、债权人一方负担
C、债权人、债务人平均分担
D、由监理工程师裁定
5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产( )
A、可以是债务人的任何财产
B、只能是本债权债务的标的
C、债权人合法占有的财产
D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产
6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是( )
A、过借责任原则
B、过失责任原则
C、公平责任原则
D、严格责任原则
7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是( )
A、FIDIC条款第16条
B、FIDIC条款第17条
C、FIDIC条款第37条
D、FIDIC条款第63条
8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以( )
A、文件所列次序优先为准
B、双方最后确认的文件为准
C、监理工程师裁定为准
D、主导语言为准
9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )
A、由业主负责
B、由设计单位负责
C、由承包商负责
D、由业主与承包商各负一半
10、FIDIC条款60条是( )
A、支付的核心条款
B、工程变更的核心条款
C、索赔应遵循的程序
D、工程延期应遵循的程序
1、D 2、A 3、C 4、A 5、B 6、D 7、A 8、B 9、C 10、A
【监理合同】相关文章：
监理的合同04-01
监理合同03-06
建设监理合同03-15
委托监理合同03-08
水利监理合同03-17
工程监理合同02-28
监理委托合同04-11
2022监理合同04-15
装修监理合同04-05
装修监理协议02-20