建设工程采购合同

时间：2023-05-26 20:23:59 合同我要投稿

相关推荐

建设工程采购合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家整理的建设工程采购合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

建设工程采购合同

建设工程采购合同1

　　甲方（需方）：

　　乙方（供货商）：

　　甲方向乙方采购下列商品：

　　为了保护供需双方的合法利益，并让甲方用上安全卫生的放心食品及原材料，确保甲方全体师生的身体健康，根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国食品安全法》，经甲乙双方协商，本着平等自愿和诚实信用的原则，同签订本合同并遵守以下条款；

　　1、甲方向乙方采购食堂食品原材料，价格随行就市，如果甲方和乙方在价格上不一，合同自然停止。

　　2、乙方供期从20____年____月____日至20____年____月____日。

　　3、采购量视甲方食堂的学生开饭人数生定。

　　4、供货方式为乙方送货上门，每批食堂采购时，甲方提前通知乙方，乙方须按期按质按量供应。

　　5、乙方所供须取得有关卫生许可证，同时要提供该批次合格证，并承诺向甲方供应的食品原材料不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害，符合国家食品卫生的有关规定。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。

　　6、交货及验收：

　　（1）交货时间：乙方按甲方指定的.时间交货。

　　（2）验收：甲方按要求验收。

　　7、结算方式：

　　结算方式为月结。每月1-3日为结账时间。

　　8、乙方应保证：若供应的产品有数量、质量等不符合要求的，或者存在着一定的缺陷，没有通过甲方验收或在使用中表现出一定的质量缺陷，乙方必须及时更换，如乙方对甲方提出的质量问题有异议，可由县市有关质检部门进行检验，所需费用由乙方承担，并负责甲方因此而造成的损失。

　　9、违约责任：

　　（1）乙方未能按期按质按量，不符合合同规定的，则每次向甲方偿付壹仟元整的违约金。

　　（2）由于乙方所供质量问题导致甲方所在单位学生发生食物中毒事件时，除赔偿甲方损失外，并处罚金壹万元，并追究法律责任。

　　（3）本合同一式四份：甲乙双方各执二份。具有同等法律效力，从甲乙双方签订之日起生效。

　　甲方（盖章）：

　　乙方：

　　法人代表：

　　经营负责人姓名：

　　电话

　　电话：

　　　　年　　月　　日

建设工程采购合同2

　　采购方：__________________(以下简称甲方)

　　供应方：__________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。

　　第一条、材料价格清单及总价

　　1、材料名称_________；数量_________；单价_________；金额：_________；总价：_________元人民币(小写)；总价：__________元整(大写)。

　　第二条、交货地点

　　____________________________________。

　　第三条、付款方式

　　____________________________________。

　　第四条、材料质量

　　乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)

　　第五条、验收方式

　　当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的`速度重新提供。

　　第六条、违约责任

　　1)乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。

　　2)乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。

　　3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。

　　第七条、合同执行

　　本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。

　　本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。

　　甲方(公章)：_____________________　　乙方(公章)：_____________________

　　_________年_________月_________日　　_________年_________月_________日

建设工程采购合同3

　　甲方名称：

　　乙方名称：

　　供货地址：

　　联系电话：

　　为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商签订猪肉购销合同，供甲、乙双方共同遵守。

　　一.供货数量与时间

　　供货数量视甲方每月就餐学生人数的加工、烹饪需求而定，每周供货二次，每周一上午和周三下午，寒暑假除外。如有变化，甲方提前1—2天通知乙方。乙方如不能及时供货，须提前1天告知甲方。

　　二.供货价格

　　1.乙方所供猪肉价格根据市场价格分浮动情况，在上涨或下降____月内，可作相应的提高或降低，但不得高其他学校猪肉供应价格xx市场价格。

　　2.价格需要变动时。甲、乙双方方应于前一周报价。

　　三.供货质量与数量保证

　　1.乙方所供猪肉必须经检验检疫机构检验、检疫报告，不得给食堂提供质量差，不合格的'产品，每头生猪的重量不得少于180斤。

　　2.乙方向甲方承诺所供猪肉不掺假、不过期、不变质、不变味、无毒无害，符合国家食品卫生的有关规定。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。

　　3.乙方供猪肉，甲、乙双方过枰，净重数量误差上限不得超过5‰。

　　四.供货交付与验收

　　1.供货时间：乙方按甲方指定时间送货，每次供肉斤。

　　2.交货地点：乙方将供货送至学校食堂并作相应的处理(剔骨、解肉等)。

　　3.供货验收：

　　(1)如发现有不足秤的(偏差5‰视为正常误差)

　　(2)如有掺假、变质，乙方自行收回。

　　(3)甲方验收后，乙方必须在进货清单上签字并留下电话号码。

　　五.货款结算支付

　　乙方供货送交甲方食堂，经验货人对数量与质量进行验收后，每月按两次现金结算。

　　六.相关责任赔偿

　　1.甲方就餐师生如因食用乙方所猪肉导致发生食物中毒，经有关单位鉴定原因属实后，乙方除承担全部医药费、赔偿费用，同时承担全部法律责任，并放弃先诉抗辩权。

　　2.乙方如应承担经济法律责任，不受本合同期限制约。

　　七.合同生效与终止

　　1.本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字或签章之日起生效。

　　2.本合同至20g___年____月____日止。

　　3.如乙方送货不符合质量要求或三次不按时送货，双方合同自然解除。

　　甲方：(签章)乙方：(签字)

　　总务处负责人签字：

　　食堂管理人员签字：

　　学校行政人员签字

　　教师代表签字

　　合同签订时间：________年____月____日

建设工程采购合同4

　　需方：_________（以下简称甲方）

　　供方：_________（以下简称乙方）

一、供货范围、数量、金额及交货时间货币：人民币

　　二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按用户签字确认图纸和相关国家标准生产，并指导需方安装调试（派1名技术或售后服务人员到现场进行口头指导）；质保期为两年，自交货之日起计。设备质量不符合本合同的规定，需方有权要求更换不合格的部件或者整台设备，直至取消本合同，供方应对此承担全部责任并应赔偿需方因此造成的损失。

　　三、交货时间、地点

　　四、运输方式及到达站港和费用负担：汽车运输，费用由供方承担。设备在运输过程中发生损坏和丢失时，供方应在双方协商确定的补货期限内尽快补货。

　　五、合理损耗及计算方法：无。

　　六、包装标准、包装物的供应与回收：简易包装。

　　七、验收标准、方法及提出异议期限：按照供应图纸和国家相关标准，提出异议期限为需方签收货物后十五日内。

　　八、随机样品、配件、工具数量及供应方法：配件及专用工具按合同及公司规定，随设备供应。

　　九、结算方式及期限：需方在合同生效后5日内付给供方合同总金额10%的预付款，货到现场并验收合格后15日内支付合同总金额的30%；本工程竣工验收合格后15日内支付合同金额的55%；余款（即：合同金额5%）作为质保金，两年质保期满后内全部付清。

　　十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：无。

　　十一、合同的更改：本合同的.任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为有效，合同的变更部分构成合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。

　　十二、违约责任：按合同法相关规定执行。

　　十三、解决合同纠纷的方式：双方协商解决。

　　十四、其它约定事项：无。

　　十五、本合同一式肆份，供需双方各执贰份，双方签字盖章后生效。

　　十六、技术条件

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

建设工程采购合同5

　　乙方(供方)：

　　甲方(需方)：

　　第一条采购清单：

　　第二条供货时间：

　　第三条调价方法：合同签订单价为当日我的钢铁网公布的.市场建筑钢材价格行情，作为基准价格。货到现场当日依据我的钢铁网公布价格为准，幅度超过±100元时进行调价，按基准价±100元结算，幅度不超过时按签订价结算。

　　第四条到货地点、运输方式、运杂费及其他费用约定：甲方施工现场。汽车运输，确定运费为/吨。

　　第五条随货物必备品：乙方随车带此批货物对应的有效材质单。

　　第六条计算方法：钢筋依据理论值换算计重；盘圆依据过磅检斤计重。

　　第七条包装及验收标准：按国家标准绑扎。验收货物做到无弯曲，无锈蚀。试验结果以甲方试验室复检报告为准，不合格品乙方无条件退场。

　　第八条结算方式：

　　第九条本合同解除的条件：货物在数量和质量上无问题，货款全额支付无拖欠时，本合同自动解除。

　　第十条违约责任和双方义务：

　　乙方未按甲方要求的供货期限或质量标准或其它要求履行交货义务，承担由此造成甲方的一切损失。甲乙双方每月进行对账并签认，乙方按对账结果开据合法有效发票。

　　第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成由沈阳铁路运输法院裁决。

　　第十二条本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十三条其他约定事项：

　　本合同签订数量为工程量约算数量，供货与结算按现场实际需用量为准，如超出合同签订数量的10%时双方需另附补充协议。

　　甲方（盖章）：_______________　　乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________　　乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________　　地址：___________________________

　　电话：_______________________　　电话：___________________________

　　传真：_______________________　　传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日____　　日期：_______年_______月_______日

建设工程采购合同6

　　甲方(需方)：_______________________

　　甲方公司地址：_____________________

　　甲方施工地址：_____________________

　　乙方(供方)：_______________________

　　乙方公司地址：_____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。

　　一、产品的名称规格单价数量及其它

　　模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。

　　二、乙方供应产品或原材料必须满足

　　1、达到四川省相应的质检验收标准；

　　2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应；

　　3、有产品合格证明书或相关文件。

　　三、供货时间、运输

　　1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。

　　2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)

　　四、货款支付方式和时间

　　计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后xx个工作日内付清此次货款。

　　五、甲方的违约责任

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款________%的违约金。

　　2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

　　六、乙方的'违约责任

　　1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的________%的违约金。

　　2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。

　　3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　七、不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　八、其它

　　按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后________天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。

　　需方(公章)：__________________　　供方(公章)：__________________

　　________年________月________日　　________年________月________日

【建设工程采购合同】相关文章：

工程建设合同02-28

建设工程合同02-14