安装合同8篇【优】
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的使用频率呈上升趋势，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的安装合同8篇，希望对大家有所帮助。
安装合同 篇1
甲方：________________ 乙方：________________
根据《中华人民共和国经济合同法》的要求，甲方委托乙方为中山市中小学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致，签订本合同。
一、电脑的品牌、型号、配置和金额：
1、多媒体电脑室________套，货款总额为人民币________ 拾 ________万 ________仟 ________佰________ 拾 ________元整(￥ 元)详细见《预算表》。
2、详细电脑设备品牌型号配置见附件一《硬件配置性能表》。
二、多媒体电脑室系统基本功能见附件二《系统功能说明书》
三、质量保证及售后维护服务
1、乙方提供的必须是全新的电脑设备，该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求，要按照确定的图纸施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。
2、乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程中，乙方必须遵守国家的有关法律法规，并接受甲方的检查，如实提供检查所需提交的材料，不得拒绝。
3、乙方要按照《中山市中小学教学用计算机设备售后服务合同》的要求，提供快捷、良好的售后服务。
四、工期及验收：
1、甲方准备工作：安装输入电源线路连接到电脑室，电源线直径不小于10mm2，地线要求接地良好，并于签定本合同后三个工作日前完工。
2、乙方工期：签定本合同后第五个工作日前安装电源和网络线路;签定本合同后第十个工作日前安装电脑台和稳压电源;签定本合同后第十五个工作日前安装调试电脑并完工。
3、验收办法：由甲方组织镇区教办、学校等有关技术人员，按本合同的配置标准和性能要求见附件三《硬件软件验收表》，对乙方所安装的多媒体电脑室进行验收。
4、验收日期：由完工后的十个工作日内进行。
五、付款方式：
1、甲方在签定本合同后第三个工作日内向乙方支付货款总额________%的预付款。
2、在验收合格后五个工作日内向乙方支付余下货款总额________%。
六、违约责任
1、甲方无正当理由拒收电脑设备的，甲方向乙方偿付合同总值________%的违约金。
2、乙方无正当理由不能交付电脑设备的.，乙方向甲方偿付合同总值________%的违约金。
3、甲方逾期付款的，甲方向乙方每日支付欠款总额________%的违约金。
4、乙方逾期交付电脑设备的，乙方向甲方每日偿付合同总值________%的违约金。
七、其他
1、因电脑质量问题发生争议，由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定，该鉴定结论是终结性的，供需双方应当接受。
2、合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。
3、本合同一式四份，甲乙双方、中山市教育局电教站和镇区教办各执一份，均具同等法律效力。
甲方：________________ 乙方：________________ 鉴印单位：________________
地址：________________ 地址：________________ 地址：________________
电话： ________________ 电话：________________ 电话：________________
法人代表：________________ 法人代表：________________ 签约代表：________________
签约时间：________________ 签约时间：________________ 签约时间：________________
安装合同 篇2
一．目的：为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本电梯安装质量、安全协议书。
二．施工项目：
三．施工地点：
四．施工时间：年 月 日 至 年 月 日止
五．协议内容：
1．乙方进场施工，需经用户和甲方同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。
2.乙方购买乙方施工现场工作人员的人身意外保险；乙方人员在工作期间发生的任何安全事故均由乙方承担。
3.乙方自行配备工作所需的工具及施工设备、辅材等，施工时必须设置现场安全警示标志；
4．乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，并与本公司签定本协议书，乙方进场后要对施工现场所有的安全事宜负有全部责任。
5．开工前，乙方必须编制项目施工计划、施工方案、安全作业指导书，并且能经得起公司安全监督审查通过；
6．施工人员进场必须佩戴施工证，统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方人员和上级主管领导检查；
7．施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；
8．施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向买方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中双方安全人员必须在现场监护；
9.施工过程中甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚，对于因此所造成拖延的`工期和费用由乙方承担；
10.乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，一方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在用户管理的场地内，对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。
11.乙方应严格按照公司随机资料要求进行安装，严格按照国家有关标准、法规进行安装。
12.双方应对自己的质量责任负责，不得推诿，并承担各自的责任。
13.乙方遇到质量责任时，不得以任何理由损害甲方利益和声誉。
14.当甲方产品确系有质量问题时，应第一时间通知甲方，以便甲方补救。
15甲方应积极配合乙方处理乙方在安装工程中出现的问题
16.其它未尽事宜由双方协商解决。
六、本协议一式两份，双方各执一份，自签定之日起生效。
甲方代表签字盖章： 联系手机：
日期： 年 月 日
乙方代表签字盖章： 联系手机：
日期： 年 月 日
安装合同 篇3
发包人全称：(以下简称：甲方)
承包人全称：(以下简称：乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：(以下简称：本工程);工程地点：
施工现场条件：以现场实际情况为准;
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：室内所有一切强电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的'全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常安全巡查。具体如下：
从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽)安装结束;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
三甲方工作
2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。
2.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.3指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.4协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
四乙方工作
3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。
3.2开工前天提供施工方案和进度计划，以后按月、周提供月、周进度计划。
3.3指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.4严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关，参加竣工验收，编制工程结算。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6施工垃圾集中到甲方指定地点。
3.7已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品的保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复;或由乙方修复，由甲方承担追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。
3.8乙方必须遵守甲方《装饰施工现场安全管理条例》。
五、合同工期：
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
六、质量标准：
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：①建设强制性条文;
②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;
③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx;
⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);
⑧省、市相关部门的各种规章制度;
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条
第4款处理。
七、施工管理规范
乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：
1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。
2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。
3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。
4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。
八.合同造价及付款方式
本合同工程总价为______________________元整()
乙方进场_____________天，甲方付生活费______________元
乙方施工进度达到总工程量的30%，甲方付____________元
乙方施工进度达到总工程量的50%，甲方付____________元
乙方施工进度达到总工程量的80%，甲方付____________元
余款待乙方工程量全部完工并验收合格，甲方除留3%的维修金后一次性付清。维修金在乙方完工并交付使用后6个月内付清
九.本合同一式贰份。
甲方：乙方：
20xx年月日20xx年月日
安装合同 篇4
发包方:（以下简称甲方）：
承包方:（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规 定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程名称：大圩游客接待中心
2.工程地点：大圩镇
3.承包范围：铝合金门窗工程 大圩游客接待中心大楼
4.承包方式：施工图以内的铝合金门窗工程，包工包料。
第二条 工程总价
门窗计价以实际安装尺寸为准，单价 元/㎡，不含纱窗。如有钢化玻 璃增加单价 元/㎡，计算方式为：按实际安装尺寸为准计算。
第三条 工程质量标准
1.铝合金门窗按国家行业标准JG-T140-20xx执行，也按图纸内容标准执行。
第四条 材料及设备供应
1.铝合金门窗型材采用优质品牌，推拉为“85”平开为“55”系列。颜色按甲方指定 。
2.乙方施工使用的`中、小型机器设备由乙方自行准备，垂直运输设备，排栏脚手架等由甲方负责安排。
第五条 甲方责任
1.提供工程施工图，图纸会审记录。技术交底及有关设计变更的全套资料。
2.实现施工场地通水、通电，为乙方提供临时仓库。
3.委派 对施工全过程进行监督。
4.组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及结清款。
第六条 乙方责任
1.负责合同约定的铝合金门窗的制作和安装。
2.编制施工进度计划，支出计划及相关文件，及时送交甲方及有关单位。
3.提供竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收，确保相关部门验收合格。
4.委托 技术主管，处理塑钢门窗安装过程中的技术问题。
5.工期应按甲方施工主管理人员安排。
第七条 安全生产
1.乙方应严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。乙方必须提供所有工人身份证复印件一份，以便于甲方对现场所有工人购买保险。
2.在施工过程中所发生安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。
第八条 工程款的支出和核算
门窗框上墙时支付 总工程款，门窗扇安装完毕后支付至 总工程款，交付验收使用时支付至 总工程款，剩余 总工程款为质保金，质保期为一年，质保期后两个月内一次性付清余款。
第九条 保修期
1.工程保修期为一年，保修期自竣工验收之日起计算。
2.因乙方施工质量不良所发生的任何损失，均限期由乙方修复并承担费用。
3.经乙方同意保修期内，如出现质量问题，乙方不及时维修，甲方可以请第三方代为保修，费用从乙方质保金中扣除。
第十条 违约、争议
1.合同双方的任何乙方不能全面履行合同条款均属违约，违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿责任，违约造成工期延误，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。
2.合同履行中任何乙方无正当理由而甲方提出终止合同均属甲方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方全部经济损失外，还必须向对方支出合同价款3%违约金。
3.本合同如发生纠纷，双方应积极协商解决。协商不成，任何一方所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可直接向法院起诉。
第十三条 合同份数及有效期
一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方确认与合同具有同等效力。
二、本合同双方签订之日起效，在本合同门窗工程竣工验收并结清尾款后失效。
甲 方： 乙 方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
开户银行： 联系电话：
银行帐号： 日 期：
联系电话：
日 期：
安装合同 篇5
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围及合同价款：
（一）电气部分。
1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，T接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。
2、公共部分（地下室、楼梯间）的照明工程。
3、所有弱（火灾报警系统）电线管、孔、洞的预留预埋。
4、防雷接地工工程。
5、安全文明施工。
（二）合同价款。
本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59—99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七、质量验收程序：
1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
3、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
4、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九、本工程施工中，甲方除向乙方材料外，其余操作工、器具均由乙方自备。
十、本合同第四（二）条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
十一、本合同第四（二）条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。
十二、付款办法：
1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。
2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后的工作量，向乙方支付当月完成工作量的45%。甲方在付款时扣除当月乙方借款和因故罚款。
3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方向乙方支付到承包应得人工费总额的70%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
4、乙方剩余部分的施工人工费，在通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程最终未通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总人工费的80%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的.保修金外付清余款。
5乙方在每月领取生活费和人工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。
十三、保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度。待乙方承包的工程竣工验收备案后，预留3%的工程保修金，保修期限为年，如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。保修金不计利息。
十四、限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。
十五、甲方的责任和义务：
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包人工费。
十六、乙方的责任和义务：
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。
6、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。
7、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境卫生，保持现场整洁文明和生活区干净舒适。
8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
十七、违约责任。
（一）有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的。
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的。
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的。
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者。
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失和中止合同等处罚。
（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。
2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十八、其他：
1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴整齐。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。
十九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装合同 篇6
甲方:
统一社会信用代码：
授权代表：
地址：
乙方:
统一社会信用代码：
授权代表：
地址：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际要求，双方就本工程施工过程中的权利、义务和责任达成如下协议:
第一条工程名称
第二条工程地点:
第三条合同价款(不含税价):
本工程合同价款￥:元(大写:)
第四条合同工期:
开工日期:
第五条工程承包方式:包工包料
第六条工程承包范围:
空调系统安装及调试。
人员培训:空调系统日常运行操作及维护。
第七条组成合同的文件
1、本合同书。
2、报价表。
3、设备安装接线图(由厂家提供)。
4、签证变更资料及技术文件。
第八条甲方的职责和义务:
1、组织图纸会审工作。
2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。
3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料.设备所用库房或场地。
4、负责提供乙方施工中的用水.用电协调工作。
5、负责为乙方施工人员提供临时住处，但被褥.食宿均由乙方自行负责。
6、负责组织竣工后的质量检验验收工作。
7、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。
第九条乙方的职责和义务:
1、必须服从甲方规定的现场管理办法。
2、参加图纸会审和技术交底。
3、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。
4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。
5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。
6、负责安全文明施工.质量检验和控制.进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。
7、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。
8、施工中，如发生人生安全.财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。
第十条合同价款的支付:
1、本合同工程款的支付方式:转帐或现金结算。
2、付款方式:合同签订后即付的工程款，设备材料进场，提主机前付的工程款,安装调试结束即付的'工程款，余款作为质量保证金,质量保证金为期壹年半。(主机保修为18个月)
第十一条保修期:
保修期为:从竣工验收调试之日起,保修十八个月(或按行业标准执行)。
保修期间如果产品出现质量问题,乙方应及时妥善搞好维修工作,确保甲方的正常使用。
第十二条材料.设备的供应
1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后
方可使用，但是现场保管工作，由承包人自行负责;备用件.专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管使用，工程竣工后如数及时交给甲方保存。
2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数
量.规格.型号等必须符合技术要求。
第十三条本合同未尽事宜，可双方协商作出补充规定或要求并与本合同
具有同等效力。本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。
第十四条甲方严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担
拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备所有权归乙方所有，直至付清全部款项为止。
第十五条争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协
商不成时，可按下列方式解决:
1、依法向甲方所在地人民法院起诉。
2、提交仲裁委员会仲裁。
第十六条合同的份数与生效
本合同一式两份，甲乙双方签字付款之日起生效。
甲方:
授权代表：
联系电话：
乙方:
授权代表：
联系电话：
签定日期:年月日
安装合同 篇7
甲方：**恒顺房地产开发有限公司
乙方： **盛世东方光电科技有限公司
二 0 一四年九月十八日
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行、政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就《**恒顺莫尔街D5商业项目室外全彩 LED 显示屏订购与安装》工程施工承包有关事项经双方协商一致同意订立本合同。双方共同遵守，严格执行。
工程概况:
1、工程名称：恒顺.莫尔街D5商业项目室外全彩
2、工程地点：**市**区恒顺.莫尔街D5商业
工程承包方式:
包工包料，主要设备、材料的规格型号、品牌均按乙方提供设计方案、合同后附报价清单及技术参数为准。
本合同工期:
开工日期：二O一四年九月二十日。
竣工日期：二O一四年十月二十日。
本合同工期总日历天数30天。（乙方收到预付款开始计算，不含验货期）
第一条、本工程合同价款
合同总价款大写人民币：壹佰叁拾伍万元整；(含税)
小写￥： 1350000.00元整。
合同价款组成及说明：
1、本工程合同价款为**恒顺莫尔街D5商业室外全彩 LED 显示屏订购与安装工程范围内施工总包干价。
2、合同价款以项目现有施工场地、现有施工条件。为完成合同范围内施工内容所涉及的全部工作，实现承包范围内工程竣工所包含的全部费用。
3、合同价款包括合同范围内国家、地方政府规定计取的有关各种风险，市场涨价因素对本工程影响，以及因地质条件等对本工程特有的全部风险。
4、合同价款已包括：本项目含（所发生的直接工程费、垂直运输费、采保费、各类专业措施费，通用措施费、工程所需各种机械租赁费、文明施工、安全防护、安全施工、水电费的全部费用）。
5、合同价款包括市场各种价格风险，政策性调整的有关费率、人工、材料、机械调整系数、建筑安装工程造价指数和施工过程中的各种风险及施工过程中不可预见因素等全部内容所发生的费用。
第二条、双方负责事项
1 甲方
（1）派现场人员及时组织有关部门做好施工中的协调工作。
（2）提供必要的施工现场条件；甲方提供施工用电端口及规定内的有效场地。
（3）按合同规定及时支付LED显示屏工程款。
（4）在施工中，若需调整或者变更应提前书面通知乙方，并出具正式签证。
（5）甲方必须按合同约定履行相关付款义务，乙方能保证工程按期竣工。
（6）及时通报组织有关部门及人员进行工程验收，协助乙方组织竣工验收。 2 乙方
（1）按合同要求负责工程安装材料的采购、运输、保管、制造及安装。
（2）负责系统整体设计,结合项目实施要求完成深化设计，包括全部设备、控制、配电、安装、维护及调试等，直至竣工验收合格，交付甲方使用。
（3）严格按照合同要求精心组织施工，确保工期和施工质量。
（4）负责对所属施工人员进行管理，做到文明施工、安全作业，乙方施工前必须办理保险手续，在施工过程中因乙方原因导致的一切事故由乙方承担全部法律责任及经济损失。
（5）完成相关竣工验收工作，并取得验收资料交甲方。
（6）在施工期间，安排一名项目经理在施工现场与甲方和相关施工单位联系，出现问题及时向甲方现场领导汇报，并服从于他们的协调。
（7）乙方未履行以上条款，导致工期延误，乙方应赔偿甲方因此发生的相关损失。
（8）对接管人员操作规范不少于两次的培训。
第三条、质保：
免费质保三年，终身维护，（两年内不能有三次以上有黑块、黑条现象，超过三次时，合同总金额的5%质保金由甲方全部扣除）质量保证期以甲方提供的产品的'验收报告证明之日起计算，在质量保证期内，故障产品由乙方进行免费维修或更换；以下情况（使用方造成显示屏不能正常运行）应由甲方负责： 1）显示屏控制用计算机挪作他用或者网络连接使用时或染上病毒等原因，破坏了计算机自有及显示屏控播软件。
2）显示屏使用中由于甲方使用不当造成的损失，乙方可协助甲方进行解决，但有关费用由甲方负责。
第四条、交货地点及期限：
供方负责产品安全运输到需方指定地点（**** 联系人：------- 电话：-----）。
供货周期：合同签字、盖章并收到预付款后生效，30个工作日内完工。如订单有另行约定，则以订单交期为准。
第五条、付款方式：
1、合同签订后付货款合同总额的30%即人民币 40.5万元整，大写：肆拾万零伍仟元整；
2、货到现场开箱验收完毕5个工作日内付合同总金额的30%即人民币40.5万元整，大写：肆拾万零伍仟元整；
3、安装调试完成，经甲方验收核实，乙方为甲方提供好操作人员后开具合同总金额95%的发票，并送至甲方指定财务部门主管会计验收人员验证无误后5个工作日内付合同总金额35%即人民币47.25万元整，大写：肆拾柒万贰仟伍佰元整；
4、合同总额的5%即人民币6.75万元整，大写：陆万柒仟伍佰元整留作质保金，在经验收合格后叁年后的一月内无息付清，款到乙方账户视为甲方付款义务的完成；
第六条、培训：乙方负责免费培训甲方操作人员3-5名，培训内容为LED电子显示屏的操作及日常维护，使操作人员培训结束后能够熟练掌握显示屏的操作常见故障的排除；
第七条、安装进度及验收
1、甲方按照合同约定及相关地方法规和规范进行验收。
2、乙方负责整个显示屏的安装调试工作，乙方安装调试完毕并出具书面验收申请后5个工作日内，甲方对整个系统进行验收，验收标准依据合同约定条款规定及技术标准执行。
3、显示屏验收合格及培训完成以前工作人员的所有系统控制必须由乙方完成，验收合格后甲方人员必须配合乙方代表在验收报告上签字盖章。
第八条、违约责任
甲方责任
（1）工程未经验收，应由乙方进行半成品、成品保护，若甲方需提前使用必须通知乙方并做好运行作业操作维保。
（2）收到乙方竣工验收通知3个工作日内，甲方应派人组织相关部门验收，若因整项工程进度问题不能验收，需及时通知乙方，另行约定验收时间。
（3）该产品达到合同要求后，甲方未按合同规定付清全部费用（除质保金）以前，显示屏的所有权归乙方所有。如有一方有违约，应向对方支付订单合同总金额5%的违约金 ，并承担由此造成的损失；
乙方责任
（1）工程质量不符合合同规定时，应及时修理或返工直至合格为止。由于修理返工造成逾期交工的，乙方承担全部责任。
（2）工程未按合同工期交付，则每延误1天，按合同总价的1％向甲方支付违约金。
（3）乙方必须向甲方提供正确的转账账户资料，如因乙方提供资料有误，造成工程延误由乙方承担全部责任。
（4）乙方提供给甲方的所有产品需提供产品合格证、3C证资料及厂家来源等，如甲方发现乙方提供假冒产品，甲方有权清退乙方并解除合同，且乙方需向甲方赔偿合同总价两倍的违约金。
第九条、争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时友好协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的法院起诉，因诉讼所产生的诉讼法、鉴定费、勘验费、律师代理费、交通费等实际费用均由违约方承担。
第十条、其他、
1、本合同附件具有与本合同正文同等的效力。
2、甲乙双方保证信守合同全部条款，触不可抗拒因素外，任何一方如果违约，损失由违约方负责。对本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商处理。
3、本合同一式XX份，甲方持肆份，乙方持贰份，经双方代表签字、盖章后生效。
安装合同 篇8
甲方：
乙方：
甲方因生产经营需要，在平等自愿的基础上，与乙方经友好协商达成如下协议：
一、 合同期内，甲方根据本合同的约定将空调安装维修等售
后服务工作交由乙方完成。
二、 合同期自 年 月日至 年 月日
止。甲方可根据乙方履行本合同的情况，决定合同期满是否续签。
三、 甲方的责任和义务：
1. 甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有
2. 甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量，甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日 台。
3. 甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。
4. 甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方上门服务（支架由 方承担）。
四、 乙方的责任和义务：
1. 合同时，需向甲方出示企业法人执照，法人身份证明，空调安装资质等材料，并提供安装工的身份证，上岗证
复印件等材料。
2. 乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同，必须严格执行国家《空调机安装技术规范》，各类空调品牌的.《安全操作规范条例》，以及甲方的《安维人员上门服务规范》，以及其他相关规定，保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。
3. 乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失，须由乙方自行承担。
4. 乙方原则上只在市区区域进行安装，若超出区域安装的相关费用（交通费）由甲方承担。
5. 乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决，因安装出现的质量问题除外。
6. 乙方工人在安装过程中，必须注意安全问题，如工人发生人身安全问题，由乙方自行承担。
五、 费用结算（有安装卡结算）：
1. 必须在次月5日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细，并在隔月10日前结清所有费用，甲方不得直接向厂家结算安装费，所有空调安装卡的结算必须由乙方和各工厂进行。
2. 乙方向甲方上缴的安装承包费标准：（除卓圩、三树、双庄、井头以外的乡镇）
挂机元/台 2P柜机/台
3P柜机/台 5P柜机元/台
3．下乡安装空调交通费按10元/台由甲方支付给乙方。
六、违约责任：
1．乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量，乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。
2．乙方如服务不规范面引起的用户投诉，经甲方查证属实，乙方按每起50元的标准向甲方支付违约金。
3．甲方在合同期内，所售空调不得再向其他单位或个人承包，如被乙方发现，甲方须向乙方支付100元/台的违约金。
七、甲乙双方协商解决履行本合同的所有事宜。
八、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效。
甲方：（公章） 乙方：（公章） 代表人： 代表人：
电话：电话：
日期：日期：
【安装合同】相关文章：
（经典）安装合同08-20
【精选】安装合同08-23
安装合同【经典】08-22
安装合同(精选)08-22
安装合同【精选】08-25
安装合同08-18
安装的合同03-12
水管安装合同02-10
暖气安装合同02-10
服务安装合同02-23