安装合同精选9篇
随着人们法律观念的日益增强,关于合同的利益纠纷越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编整理的安装合同9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
安装合同 篇1
甲方(买方/需方):________________
乙方(卖方/供方):________________
签约地点:_________________________
根据《中华人民共和国合同法》及_________年_______月_______日___________单位__________的招标结果和招标文件(招标编号:__________)的要求,经双方达成一致,签订本合同。
1.合同设备
乙方向甲方供应_______________设备等,负责安装调试。
2.合同总价
总价为人民币(大写)__________________ ,即RMB¥__________________元,该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。
3.合同组成
详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
4.技术要求
乙方所提供设备,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供设备的厂试测验报告。
5.合同设备的包装、交货、安装、调试及验收
5.1 合同设备的包装
设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
5.2 合同设备的交货
5.2.1 乙方交货时间:合同签订15天内。
5.2.2 乙方交货地点:运输及卸车至甲方指定地点。
5.3 合同设备的安装调试
5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试,一切费用由乙方负责。
5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
5.4 设备的验收
5.4.1 合同设备安装调试完成后5个工作日内验收,验收应在甲、乙双方共同参与下进行。
5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏,乙方应及时安排换装,以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则,乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。
6.质量保证及售后服务
6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的,其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
6.2 合同设备保质保用期按生产厂家标准,但不得少于一年(用户单位签字验收之日起)。保质保用期内非人为原因出现产品质量及安装问题,由乙方负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修。
下列情况乙方不负责免费保修:
(1)甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引起设备故障损坏;
(2)擅自改装设备;
(3)各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。
6.3 因设备的质量问题而发生争议,由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;设备不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。
6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训,主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况的处理等,培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。
7.付款方式
7.1 本合同款项以人民币转帐方式支付,凭以下付款资料:
(1)采购合同;
(2)验收表(加盖甲方公章);
(3)调试意见(加盖甲方公章);
(4)乙方开具的正式发票复印件,加盖甲方公章。
付款方在十个工作日内支付合同总金额,即:人民币_________元。
8.技术服务
8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。
8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划,再配合甲方及有关单位,以此做好合同执行进度上的配合工作。
9.不可抗力
9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。
9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
10.索赔
10.1 如有异议,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
10.2 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。
(1)乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。
(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受的损失的数额甲乙双方商定降低货物的'价格。
(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。
10.3 如果在甲方发出索赔通知后_____天内,乙方未作出答复,上述索赔应视为被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如此这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
11.违约与处罚
11.1 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天可向甲方加收合同金额的_____‰违约金。
11.2 乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额_____‰的违约金。
11.3 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同金额的_____%的违约金。
11.4 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额_____%的违约金。
11.5 乙方未能交付货物,则向甲方支付合同金额的_____%的违约金。
12.合同终止
如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的,另一方可立即终止本合同。
13.法律诉讼
签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则由合同签订所在地仲裁机构或合同签订所在地人民法院提起诉讼(仲裁或诉讼任选一种)。受理期间,双方应继续执行合同其余部分。
14.其他
14.1 本合同正本五份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份,监察局一份,采购中心一份,招标人一份。合同自签字之日起即时生效。
14.2 本合同未尽事宜,由双方协商处理。
甲方:_____________ 乙方:__________________
法定代表人:_______ 法定代表人:____________
签约代表:_________ 签约代表:______________
地址:_____________ 地址:__________________
电话:_____________ 电话:__________________
传真:_____________ 传真:__________________
签约日期:_________ 签约日期:______________
开户银行:_________ 开户银行:______________
账号:_____________ 账号:__________________
安装合同 篇2
甲 方:
乙 方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、 工程概况:
1.工程名称;
2.工程地点 ;
3.工程范围和内容:(各单项工程详见工程项目一览表)
4.工程保修期:工程验收交付使用起一年
二、 工程期限
1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。 三、 施工方案
(一)前期准备阶段
组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查,做好工程施工技术方案,研究解决办法,进行现场测量和定点。
(二)施工阶段
1、基坑开挖:基坑开挖应严格按照定点位置施工,采用人工开挖方法。
2、基础制作:混凝土基础采用C20商砼浇筑,浇注时应用震动棒振实,浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。
3、路灯安装施工:在所有基础工作完工之后,可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装,保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装:配电箱落地安装,安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装:在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢,,型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收,双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责
1、项目经理部:工程进行全面管理,具体负责实施本项工程,现场控制工程进度,协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组:解决技术质量问题,协助项目经理做好工程施工。
3、质检组:质量自检,协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队:负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队:负责路灯安装及调试施工任务。
6、运输队:负责运送土石方、材料及灯具材料。
7、机动队:负责表位控制系统,接地极安装调试。
8、材料组:配合技术、施工组的工作,提供所需各种工具、用品,再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时,严把材料质量关,不合格产品不许进场。
五、施工进度计划及保证措施
进度计划:我公司计划于合同签订后 个工作日内进场,立即进行定点,制作基础,并进行路灯安装,力争25天全部完成施工任务。
保证措施:根据建设单位要求结合本工程实际,制定工期25天。为确保按期完成施工任务, 我们采取的保证措施是:
(1)根据施工进度计划控制施工期;
(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划,及时调整人力和设备的投入,确保按期完工;
(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好,并确保完成;
(4)加强进度计划的检查落实工作,切实做到每日逐项检查并落实;
(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;
(6)根据施工进度计划要求,编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划,并按计划要求实施;
(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理,及时做好统筹平衡工作,保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;
(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺,加快施工进度;
六、工程造价及付款方式
1、工程总造价为人民币:
2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款,货到工地,工程安装结束,系统调试正常后,甲方应付工程 %,其余货款 %完工三个月内付清。
七、 甲方责任及义务
1、甲方提供施工用电,用水至施工现场。
2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的'安全问题。
3、施工方案及安装位置确定后,甲方如需更改设计或增减部分工程,经双方确认后予以实施。
4、甲方应按时支付工程款。
八、 乙方责任及义务
1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。
2、施工过程中乙方不得擅自移动,破坏甲方屋顶原有的设施,如确属必要,应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天,在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。
4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约,双方首先友好协商解决,协商不成违约方有权诉诸法律。
本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份,甲、乙两方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇3
甲方:**恒顺房地产开发有限公司
乙方: **盛世东方光电科技有限公司
二 0 一四年九月十八日
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行、政法规,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就《**恒顺莫尔街D5商业项目室外全彩 LED 显示屏订购与安装》工程施工承包有关事项经双方协商一致同意订立本合同。双方共同遵守,严格执行。
工程概况:
1、工程名称:恒顺.莫尔街D5商业项目室外全彩
2、工程地点:**市**区恒顺.莫尔街D5商业
工程承包方式:
包工包料,主要设备、材料的规格型号、品牌均按乙方提供设计方案、合同后附报价清单及技术参数为准。
本合同工期:
开工日期:二O一四年九月二十日。
竣工日期:二O一四年十月二十日。
本合同工期总日历天数30天。(乙方收到预付款开始计算,不含验货期)
第一条、本工程合同价款
合同总价款大写人民币:壹佰叁拾伍万元整;(含税)
小写¥: 1350000.00元整。
合同价款组成及说明:
1、本工程合同价款为**恒顺莫尔街D5商业室外全彩 LED 显示屏订购与安装工程范围内施工总包干价。
2、合同价款以项目现有施工场地、现有施工条件。为完成合同范围内施工内容所涉及的全部工作,实现承包范围内工程竣工所包含的全部费用。
3、合同价款包括合同范围内国家、地方政府规定计取的有关各种风险,市场涨价因素对本工程影响,以及因地质条件等对本工程特有的全部风险。
4、合同价款已包括:本项目含(所发生的直接工程费、垂直运输费、采保费、各类专业措施费,通用措施费、工程所需各种机械租赁费、文明施工、安全防护、安全施工、水电费的全部费用)。
5、合同价款包括市场各种价格风险,政策性调整的有关费率、人工、材料、机械调整系数、建筑安装工程造价指数和施工过程中的各种风险及施工过程中不可预见因素等全部内容所发生的费用。
第二条、双方负责事项
1 甲方
(1)派现场人员及时组织有关部门做好施工中的协调工作。
(2)提供必要的施工现场条件;甲方提供施工用电端口及规定内的有效场地。
(3)按合同规定及时支付LED显示屏工程款。
(4)在施工中,若需调整或者变更应提前书面通知乙方,并出具正式签证。
(5)甲方必须按合同约定履行相关付款义务,乙方能保证工程按期竣工。
(6)及时通报组织有关部门及人员进行工程验收,协助乙方组织竣工验收。 2 乙方
(1)按合同要求负责工程安装材料的采购、运输、保管、制造及安装。
(2)负责系统整体设计,结合项目实施要求完成深化设计,包括全部设备、控制、配电、安装、维护及调试等,直至竣工验收合格,交付甲方使用。
(3)严格按照合同要求精心组织施工,确保工期和施工质量。
(4)负责对所属施工人员进行管理,做到文明施工、安全作业,乙方施工前必须办理保险手续,在施工过程中因乙方原因导致的一切事故由乙方承担全部法律责任及经济损失。
(5)完成相关竣工验收工作,并取得验收资料交甲方。
(6)在施工期间,安排一名项目经理在施工现场与甲方和相关施工单位联系,出现问题及时向甲方现场领导汇报,并服从于他们的协调。
(7)乙方未履行以上条款,导致工期延误,乙方应赔偿甲方因此发生的相关损失。
(8)对接管人员操作规范不少于两次的培训。
第三条、质保:
免费质保三年,终身维护,(两年内不能有三次以上有黑块、黑条现象,超过三次时,合同总金额的5%质保金由甲方全部扣除)质量保证期以甲方提供的产品的验收报告证明之日起计算,在质量保证期内,故障产品由乙方进行免费维修或更换;以下情况(使用方造成显示屏不能正常运行)应由甲方负责: 1)显示屏控制用计算机挪作他用或者网络连接使用时或染上病毒等原因,破坏了计算机自有及显示屏控播软件。
2)显示屏使用中由于甲方使用不当造成的损失,乙方可协助甲方进行解决,但有关费用由甲方负责。
第四条、交货地点及期限:
供方负责产品安全运输到需方指定地点(**** 联系人:------- 电话:-----)。
供货周期:合同签字、盖章并收到预付款后生效,30个工作日内完工。如订单有另行约定,则以订单交期为准。
第五条、付款方式:
1、合同签订后付货款合同总额的30%即人民币 40.5万元整,大写:肆拾万零伍仟元整;
2、货到现场开箱验收完毕5个工作日内付合同总金额的30%即人民币40.5万元整,大写:肆拾万零伍仟元整;
3、安装调试完成,经甲方验收核实,乙方为甲方提供好操作人员后开具合同总金额95%的'发票,并送至甲方指定财务部门主管会计验收人员验证无误后5个工作日内付合同总金额35%即人民币47.25万元整,大写:肆拾柒万贰仟伍佰元整;
4、合同总额的5%即人民币6.75万元整,大写:陆万柒仟伍佰元整留作质保金,在经验收合格后叁年后的一月内无息付清,款到乙方账户视为甲方付款义务的完成;
第六条、培训:乙方负责免费培训甲方操作人员3-5名,培训内容为LED电子显示屏的操作及日常维护,使操作人员培训结束后能够熟练掌握显示屏的操作常见故障的排除;
第七条、安装进度及验收
1、甲方按照合同约定及相关地方法规和规范进行验收。
2、乙方负责整个显示屏的安装调试工作,乙方安装调试完毕并出具书面验收申请后5个工作日内,甲方对整个系统进行验收,验收标准依据合同约定条款规定及技术标准执行。
3、显示屏验收合格及培训完成以前工作人员的所有系统控制必须由乙方完成,验收合格后甲方人员必须配合乙方代表在验收报告上签字盖章。
第八条、违约责任
甲方责任
(1)工程未经验收,应由乙方进行半成品、成品保护,若甲方需提前使用必须通知乙方并做好运行作业操作维保。
(2)收到乙方竣工验收通知3个工作日内,甲方应派人组织相关部门验收,若因整项工程进度问题不能验收,需及时通知乙方,另行约定验收时间。
(3)该产品达到合同要求后,甲方未按合同规定付清全部费用(除质保金)以前,显示屏的所有权归乙方所有。如有一方有违约,应向对方支付订单合同总金额5%的违约金 ,并承担由此造成的损失;
乙方责任
(1)工程质量不符合合同规定时,应及时修理或返工直至合格为止。由于修理返工造成逾期交工的,乙方承担全部责任。
(2)工程未按合同工期交付,则每延误1天,按合同总价的1%向甲方支付违约金。
(3)乙方必须向甲方提供正确的转账账户资料,如因乙方提供资料有误,造成工程延误由乙方承担全部责任。
(4)乙方提供给甲方的所有产品需提供产品合格证、3C证资料及厂家来源等,如甲方发现乙方提供假冒产品,甲方有权清退乙方并解除合同,且乙方需向甲方赔偿合同总价两倍的违约金。
第九条、争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应及时友好协商解决。协商不成时,任何一方可向甲方所在地有管辖权的法院起诉,因诉讼所产生的诉讼法、鉴定费、勘验费、律师代理费、交通费等实际费用均由违约方承担。
第十条、其他、
1、本合同附件具有与本合同正文同等的效力。
2、甲乙双方保证信守合同全部条款,触不可抗拒因素外,任何一方如果违约,损失由违约方负责。对本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商处理。
3、本合同一式XX份,甲方持肆份,乙方持贰份,经双方代表签字、盖章后生效。
安装合同 篇4
甲方(需方):
乙方(供方):
本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方同意按下列价格购买乙方的产品,乙方提供安装。甲、乙双方就甲方房屋电热地暖工程实施细则协商一致,订立协议。
一、甲方地暖工程需付费产品的规格、数量、金额
(见附表编号,数量有变化时,以工程结算为准)。
二、付款方式及期限:
本合同签订后,甲方向乙方支付元(定金、全款),甲方确定工程设计方案及预算明细后签订合同之日向乙方支付总价款的`80%。安装完毕,验收合格后当日结清所有剩余款项。如发生工程变更,最后结算以双方核实现场确认为准。
三、交货地址及方式:
甲乙双方约定交货地点为:
交货方式为:乙方送货上门()甲方自提()
四、运输费用及费用负担:
商品运输费用由方负责,安装费用由方负责。
五、质量保证:
在五年之内由于地暖软片自身质量问题(人为破坏及不可抗力造成的损坏除外)造成产品不工作的,由乙方免费负责解决;温控器在二年之内发生故障(人为破坏及不可抗力造成的损坏除外),乙方予以更换。
六、安装条件:
1、地暖软片安装过程中,甲方负责协调其它工种施工人员配合乙方施工,否则造成工程问题乙方概不负责。
2、为确保用电安全,采暖面积大于100平米的房屋,进户计量电表不小于40安培。地暖软片宜采用单线控制,该段线路不得串、并联其它用电设备,可以共用空调线路。
3、在房屋装修布置线路时,在需要安装电热膜的房间应预留2根电源线(火、零)(由乙方提供),电源线要求采用不小于2。5mm2的国标电线,预留地面连接长度不小于300mm。墙面要求安装室内温控器接线底盒规格(86mm×86mm),埋设深度35mm~40mm。产品安装应该在墙壁做完,地板安装前施工。
4、合同签订后,乙方按约定日期进行施工,进场前现场必须达到施工要求——地面平整、清洁、干燥、无杂物。
七、违约责任:
本合同签订后,双方均应严格执行,违约方应承担相关的违约责任。
1、甲方未按合同约定支付款项的,乙方可拒绝送货安装,且视为甲方违约。
2、乙方单方面违约的,应退还甲方所交货款,并按照本协议附表总价款的5%赔付甲方违约金,本合同自动终止。
3、甲方单方面违约的,应按照本协议附表总价款的5%赔付乙方违约金,本合同自动终止。
八、未尽事宜,双方协商解决。
九、本协议一式三份,甲方一份,乙方二份,约定双方签字盖章后生效。
甲方:乙方代表:
签订时间:年月日
安装合同 篇5
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
签定时间: 年 月 日 。
签定地点: 市 。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商后同意签定本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称: 地暖工程。
二、工程地点: 。
三、承包范围和内容: 地暖工程(不含热源设备、供回水主干管、混凝土部分) 。做法和选材详见附图。计划安装实铺面积 平方米。
四、工程预算单价: 元/米2,工程预算总造价 元( 圆整)。
第二条 施工准备
一、甲方:
1.本合同签订后 天内提交该项目资金到位证明。
2.本合同签订后 天内作好现场准备工作。
二、乙方:
1. 本合同签订后 2 天内且收到预付款后组织施工管理人员和材料、施工工具进场;
第三条 工程期限
一、工程总工期为 天,自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:
1.按施工准备规定,不能提供施工场地,(经乙方和有关各方验收不符合条件要求),障碍物未能清除,影响进场施工;
2.凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度;
3.不属于包干系统范围内的重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
4.在施工中如因停电、停水影响正常施工;
5.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料款而影响施工;
6.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条 工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到 甲方要求(平均室温 ℃)和图纸设计要求 。
二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件进行施工,并接受甲方派驻工程代表的监督。
三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:
1.由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定合格后方可用于施工;
2.由甲方和土建方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程。对材料的改变或代用必须经原设计单位同意,并发正式书面通知和甲方派驻工程代表签证后方可用于工程。
3.乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监理方,单位工程结构完工时,应会同甲方、质量监理方等进行结构中间验收;
4.乙方在施工过程中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监理方备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监理单位、甲方等单位共同研究,并经设计、建设单位签证后实施;
5.工程竣工后,乙方对工程进行保修一年,保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条 工程款的支付与结算
一、本合同签订后 2 日内,甲方应支付材料预付款,计人民币 元( 圆整),技术、安装、人工、材料运输等费用 元( 圆整)。
二、 甲方在工程竣工验收后3天内,甲方应支工程款计人民币 元( 圆整)。
三、 总造价的`5﹪即人民币 元( 圆整)作为工程质保金,待一个采暖季正常使用后即予以结算。
第六条 施工与设计变更
一、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后,由甲方追加工程款。
二、确因甲方拖欠工程款,而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方承担。
第七条 工程验收
一、竣工工程验收,以国家频发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国和院等有关部门制定的竣工验收规定及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。
二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录,甲方须及时办理验收签证手续。
三、乙方负责系统的调试运行正常后,交付甲方使用。
四、工程竣工验收后,甲方方可使用,在规定的一年保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部频发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第八条 违约责任
一、乙方的责任
1.工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理、返工造成逾期交付的偿付逾期违约金;
2.工程不能按合同规定的工期交付使用的,按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。
二、甲方的责任
1.未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延以外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
2.工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、
安装合同 篇6
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式: a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-XX和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-XX并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现常
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的'装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米
5、乙方承包内容:、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字(盖章)
___年___月___日
乙方________签字(盖章)
___年___月___日
安装合同 篇7
甲方:甘肃七建陇南市财政局灾后重建综合办公楼项目部(以下简称甲方)。
乙方:
经甲乙双方认真协商,甲方同意将陇南市财政局综合办公楼的安装工程承包给乙方。为明确双方责任,确保工程保质、保量、按时完成,依据≤中华人民共和国合同法,结合本工程具体情况,签订如下合同条款,双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:陇南市财政局灾后重建综合办公楼统办3#楼
2、工程地点:陇南市武都区东江镇
3、建筑面积:29490.99m2
二、承包方式和工作内容
1、包工不包料,自带工具。
2、以施工图设计范围内全部项目,从开始预埋到交工验收。防雷、接地、强电预埋、电气、箱合、灯具的安装;弱电预埋、电气、箱合、线路及全部项目的安装;采暖包括的全部项目;消防、喷淋的预埋安装;雨排、给排水、包括洁具的全部安装;调试工作,及甲方临时安排的如:通风、人防工程的预留孔洞、预埋管线及业主认可的图纸变更,现场签证所包括的所有工作内容。以及甲方 维护的现场配电线路、和水、电、暖、消防的对外连接、并配合业主单位提供的设备安装。
三、承包单价
1、电气工程:20元/平方米。
2、给水工程:3元/平方米。
3、排水工程:4元/平方米。
4、雨水工程:1元/平方米。
5、消防工程:16元/平方米。
6、采暖工程:11元/平方米。
合计:55元 预计:1622000元
四、甲方对乙方要求
1、文明施工:现场文明施工达到≤甘肃七建文明施工(内部)标准≥。
2、安全施工达到建设部JBJ59-99≤建筑施工安全检查标准≥。
3、楼内外临边防护不得私自拆除,若发现有拆除而不恢复的,甲方派人恢复,费用从当月乙方人工费中扣除并处费用10倍的罚款。
4、垃圾及包装当天清理,应堆放到甲方指定的位置,严禁在楼外及电梯井内向下抛投。
5、楼内不得乱堆设备料,当天剩余的材料必须清理入库,若发现乱扔或浪费现象,扣罚当月总人工费的40%。
6、若发现偷盗现象,扣罚偷盗人员当月全部工资并对其班组处罚2000元。
7、乙方应对自己的班组人员进行班前培训,讲清各施工段的操作规程,配备安全用品,做到安全规范施工。
8、对各部位预留的`孔洞配合木工班组留置准确,如出现偏差,乙方自行处理,费用自己承担。
9、对自己的成品保护自行处理,若出现孔洞及管道堵塞、成品污染的自己承担。
五、工程质量
1、严格执行国家规程、质量验收标准、规范和施工操作规程,确保每项工程合格。
2、工程质量如有不合格处应由责任方返修,由此造成的返工费、材料费由责任方自己承担。
3、若乙方操作人员技术素质差,不能适应本工程施工任务需要或达不到质量等相关要求,甲方有权终止合同,令其退场,由此造成的损失由乙方赔偿。
4、班前必须熟悉图纸内容及变更通知,并与图纸变更相结合施工。
5、工期主体结段必须配合主体各班组,不得拖后。如乙方人员造成的工期拖后,由此造成的损失由乙方承担。
6、材料计划:乙方必须熟悉图纸,各施工部位所需的材料应提前10天准确报项目部审批,购进。由于乙方乱报计划造成的材料浪费由乙方赔偿。
7、对安装完的成品应采取保护措施,如有损坏及污染乙方自己承担。
8、预埋的开关、插座位置和高度应符合验收标准。
六、人工费结算方式
1、乙方按实际出勤每月1-5 号前报项目部按每人每天100元于当月15号前支付。(工人生活费)
2、余款在工程完工,经有关部门验收合格后,留 5 %保修金外全部付清。
3、业主变更的增加或减少项目按实际结算。
七、安全责任
1、乙方进场工作人员应服从项目部管理,遵守项目部的安全管理规定及文明施工的有关规定,接受项目部安全教育及安全知识培训。
1. 2、甲方对乙方施工人员在施工中不按有关安全施工规章制度要求施工的,有权勒令停止施工并视情节轻重对其进行处罚。
3、乙方应经常组织工人学习有关政策法规、业务技术、提倡行为文明,共建和谐工地,做到我文明我光荣。
4、杜绝野蛮施工,珍惜材料及别人的成果。
5、乙方人员在施工过程中违章作业造成的一切安全事故由乙方承担。
6、乙方人员不得在施工现场喝酒闹事、打架,经劝说不听的,每次处200-5000元罚款。
八、质量与验收
1、在双方共同认可的工艺方案和甲方提供的材料合格的前提下,乙方的施工应达到合格标准。
2、乙方承包的范围内的分项工程的合格率必须达到100%,允许偏差项目合格率必须达到规范要求、满足设计、质量等级必须达到合格。乙方应认真按照标准规范和设计要求以及甲方发出的指令施工。应随时接受甲方、工程监理及有关部门的检查和验收,发现问题应及时进行整改并承担由自身原因导致的一切费用。
3、乙方必须提供与本工程相适应的有关资质证明材料和工人的特种作业证件。
九、保修条款
本工程保修期为1年,自交工验收之日起计算,保修期内出现的问题乙方应在接到甲方电话的36小时内到工地处理。如乙方不及时到位,甲方派人修复,费用按修复实际费用的2倍从乙方预留的保修金中支付,保修期满后保修金全部退还乙方。
十、其他约定事项
甲方临时安排的工作任务,能计件的按双方协商的计件工资结算,零工按小工80元/天,大工120元/天结算。
本合同未尽事宜双方友好协商解决签订补充附件与本合同具有同等法律效益。
安装合同 篇8
合同编号:XXXXXXXXX
甲方:XXXXXXXXX
联系人:XXXXXXXXX
乙方:XXXXXXXXX
联系人:XXXXXXXXX
甲乙双方为XXXXXXXXX(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:XXXXXXXXX(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址:XXXXXXXXX
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成XXXXXXXXX(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约XXXXXXXXX米的管路铺设;约XXXXXXXXX个信息点布线安装;约XXXXXXXXX个机房信息点布线安装;约XXXXXXXXX条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在XXXXXXXXX年XXXXXXXXX月XXXXXXXXX日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:(人民币)XXXXXXXXX元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额XXXXXXXXX%的预付款。工程验收合格后一周内付XXXXXXXXX%;余款XXXXXXXXX%一年内付清。
乙方向甲方开据《XXXXXXXXX省XXXXXXXXX市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的'违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):XXXXXXXXX乙方(签章):XXXXXXXXX
法定代表或其委托人:XXXXXXXXX 法定代表或其委托人:XXXXXXXXX
签约时间:XXXXXXXXX年XXX月XXX日签约地点:XXXXXXXXX
安装合同 篇9
发包人(全称):承包人(全称):
1、工程概况:
工程名称:山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点:山东公路技师学院新校区工程内容:新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号:资金情况:自筹资金
2、工程承包范围:
承包范围:本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装,电缆电线敷设,灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。
3、合同工期:
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
合同工期总日历天数30天
4、质量标准工程质量标准:工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45—20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89—20xx》等国家工程质量验收规范的要求。
5、合同价款
金额(大写):贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)¥:239187.00元
6、合同生效
6.1合同订立时间:
6.2合同订立地点:山东公路技师学院
6.3本合同双方约定之日起生效。
7、材料的采购、安装与验收问题。
7.1直接由承包人采购的材料,必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档),必须保证质量,附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格,并且要得到监理工程师、发包人的`检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格,达不到项目质量要求,发包人有权另行指定材料供应商。
7.2施工期间,承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件,发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验,材料入库时需由四方共同验收,签证备案。对未签字验收的材料,发包人不予认可。
7.3商品运至发包人施工地点后,由承包人负责安装调试,安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查,如发现不合格产品承包人需无条件更换,安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中,发包人不再额外支付费用。
7.4承包人负责调试设备,调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请,并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务,同时有义务向发包人提供日常巡检服务。
7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理,项目经理负责该项目安全责任,对施工人员做好安全,对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。
7.6做好施工现场协调工作
项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作,对交叉作业等情况做好充分准备,不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员,发包人有权对其进行撤换,由此对发包人造成的损失由承包人承担。
8、质保期及售后服务规定:
8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。
8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。
8.3质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。
9、付款方式
合同签订后,乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后,甲方付至已完成工程款的70%,竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%,审计结算完成后付实际已完成工程款的15%,剩余5%作为质保金,使用三年后无质量问题一次性无息付清。
当承包人出现下列情况时,发包人可缓付工程款。
①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上,承包人无切实措施确保工期的;
②工程质量出现严重缺陷的;
③施工现场存在安全隐患,承包人不能及时消除隐患的;
④不按约定提交竣工资料的;
以上情况彻底整改解决后,发包人即恢复正常拨款,但以上原因给发包人造成的损失,由承包人全额承担。
承包人恶意拖欠农民工工资的,发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用,直接支付农民工工资。
10、违约责任
10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定,因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的,应承担总造价5%的违约责任,并承担返修义务直至达到要求的质量标准,返修费用由承包人承担。
10.2承包人所供货物不能满足质量要求,或供货物不符合投标样品的规、样式的,发包人有权解除合同,所造成的损失由承包人承担。解除合同后,承包人履约保证金将被没收,当发包人造成的损失大于履约保证金金额时,承包人还应赔偿该差额。
10.3发包人无正当理由拒收货物的,应赔偿承包人相应损失。
10.4履约合同如发生纠纷,由供需双方协商解决,协商不成向济南市地区法院提起诉讼。
11、其他事项
11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件,工程量清单、图纸为本合同的组成部分。
11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。
发包人:(公章)承包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
【安装合同】相关文章:
(精选)安装合同09-23
安装合同08-18
(经典)安装合同08-20
安装合同(精选)08-29
安装合同【精选】08-25
【精选】安装合同08-23
安装合同【经典】08-22
安装合同(精选)08-22
安装的合同03-12
幕墙安装合同04-17