房屋合同

时间:2023-10-18 08:37:26 合同 我要投稿

房屋合同(推荐)

  随着人们法律意识的建立,合同对我们的帮助越来越大,合同是企业发展中一个非常重要的因素。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的房屋合同5篇,希望对大家有所帮助。

房屋合同(推荐)

房屋合同 篇1

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  工程项目:

  甲方委托乙方进行房屋装修。为保证工程顺利进行,特签订本合同。

  第一条:工程概况

  1.施工具体地址:___________________________________

  2.房屋规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫,总施工面积____________平米。

  3.施工内容:房屋装修。

  4.委托方式:____________________________________________

  5.开工时间:______年______月______日

  6.竣工时间:______年______月______日

  工程总天数:________天

  第二条:工程价款

  工程价款(大写)___________________元。

  1、材料费__________元;

  2、人工费用__________元;

  3、设计费用__________元;

  4、施工垃圾清运费用__________元;

  5、搬卸费用__________元;

  6、管理费用__________元;

  7、其他费用(注明具体内容)______________元。

  第三条:质量要求

  1.工程使用材料的数量、规格、牌子,经双方认可。

  2.工程验收标准,双方同意参照国家相关规定执行。

  3.施工中,甲方如有特殊施工项目或其他要求,双方应确认,额外增加的费用另签补充合同。

  4.凡由甲方采购的材料、设备,产品质量由甲方负责;施工质量由乙方负责。

  5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前告知乙方。

  第四条:材料供应

  1.乙方须对本合同中所用材料明码标价。甲方提供的材料均用于本合同规定的装修工程,非经甲方同意,不得另作他用。乙方擅自挪用,须支付双倍价款给甲方。

  2. 乙方提供的材料、设备等如存在质量问题,或规格有异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  3.甲方负责供应的材料和设备,应符合设计要求,并按时供应。如延期到达,导致施工期顺延,须将甲方提供的材料金额的______%给乙方。乙方验收材料后,因保管不当造成的损失,由乙方赔偿。

  第五条:付款方式

  1. 合同签订后,甲方须支付材料款和施工费的______%;工期过半( 年 月 日),甲方第二次付施工费的______%。剩余______%验收后支付。

  甲方在应付款时间不付款属于违约,乙方有权停止施工。验收合格未结清款项,不得交付使用。

  2.工程施工中如有项目增减或变动,双方应签补充合同。增减项目的款项当场结清。

  3.甲方未按规定预付工程款的,每逾期一天按未付工程款的______%付给乙方。

  4.甲方在装修中如向银行按揭,须将按揭凭证及相关资料的复印件交给乙方。

  第六条:工程工期

  1.因乙方原因延迟完工,每日按工费的______%付给甲方,直至工费扣完为止。因甲方原因,每延迟一日,以人工费的______%付给乙方。

  2.甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影工期、质量等,其返工费由甲方承担,由于乙方原因造成的,返工费由乙方承担,工期不变。

  3. 因工程质量、双方意见不同而造成工程停滞,均不按误工或延迟工期论处,双方应要求有关部门调解或仲裁部门协调处理。

  4.因甲方原因需返工,或因甲方更改施工内容而延误工期,需重新签约,甲方承担相关费用;因乙方原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

  5.未经乙方同意,甲方私自要求施工队更改施工内容,引发的'质量问题和工期延误,由甲方负责。

  第七条:工程验收

  1.除隐蔽工程进行分段验收外,工程结束后,乙方组织甲方进行验收,办理工程移交和结算手续。

  2.接到验收通知后,甲方应在XX天内前往验收,逾期的视为甲方放弃验收权利,并视为验收合格,如有问题,甲方责任。

  3.甲方若不能如期验收,要及时通知乙方,更改验收日期。但甲方应承认工程竣工时间,并承担乙方看管费和相关费用。

  第八条:其他事项

  1. 甲方责任

  1)须提供物业部门认可的房屋平面图及水、电、气的线路图。

  2)如需拆改原建筑物结构、设备、管线,应到所属房管部门办理手续,并承担有关费用。

  2.乙方责任

  1)主动出示企业营业执照、施工资质;经办业务员须有法人代表的委托证书。

  2)指派XX名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行。

  3)负责施工现场的安全,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,须尽快修复或赔偿。

  4)实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。

  5)在施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为XX个月。

  第九条:违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应支付合同总金额的______%给对方。因擅自解除合同,使对方实际损失超过违约金的,应补偿。

  第十条:争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。协商不成时,可按本合同约定向法院提起诉讼。

  第十一条:合同的变更和终止

  1.合同签字生效后,双方须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应重签补充协议。若终止合同,提出终止合同的一方以书面形式提出,应按合同总价款的______%交付违约金,并办理终止手续。

  第十二条:合同生效

  1.本合同自双方盖章签字后生效。

  2.补充合同与本合同具有同等法律效力。

  3.本合同一式2份,甲乙双方各执1份。

  甲方(委托方): (盖章) 乙方(承接方): (盖章)

  住所地址: 企业地址:

  工作单位: 法人代表:

  委托代理人: 委托代理人:

  手 机: 手 机:

  签约地址: 签约日期:

房屋合同 篇2

  案情:

  被告申某与吕某(女)原为夫妻,原告系被告婚生子。X年1月6日,被告经公证签订协议一份,约定共同出资购买位于花山区钢窗宿舍某房屋一套赠与原告,当时因原告年龄小,未能领办到身份证,即将产权登记在被告名下,但该房实际上一直由原告与被告吕某居住。后因被告不肯办理房屋过户,以致成诉。庭审中,被告辩称赠与房屋尚未过户,赠与合同并不成立。

  裁判:

  法院审理认为,被告签订的赠与协议系双方的真实意思表示,赠与房屋虽未过户,但事实上一直由原告与其中的被告吕某居住,应视为已经交付,赠与合同合法有效,被告应当办理该房过户手续。法院据此判决被告申某、吕某于判决生效之日起十五日内协助原告办理赠与房屋的产权过户手续。

  评析:

  本案是一起因赠与房屋未办理产权变更登记而引发的赠与合同纠纷。所谓赠与合同是指赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受赠人表示接受赠与的合同。赠与合同是一种诺成性合同,当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果,即通常所说的“一诺即成”。当然,合同成立并不意味着合同生效,赠与合同的生效还需要满足法定要件。根据赠与对象的不同,赠与可以分为动产赠与与不动产赠与,动产赠与以赠与物交付为要件,而不动产赠与,因为法律对其产权转移有特别规定而与前者有所区别。如本案中涉及的房屋赠与,根据法律规定,房屋产权转移以登记过户为要件,相对应,对房产赠与合同,一般情况下也应以产权登记的办理为其生效要件。诉讼中,被告正是以此为由提出抗辩。

  但事实上,房屋赠与未办理过户,并不意味着赠与合同必然未生效。根据《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的'意见(试行)》第128条规定:公民之间赠与关系的成立,以赠与物的交付为准。赠与房屋未办理过户手续,但赠与人根据书面赠与合同已将产权证书交与受赠人,受赠人根据赠与合同已占有、使用该房屋的,可以认定赠与有效,但应令其补办过户手续。

  有关本案的相关规定

  《中华人民共和国继承法》第十六条的规定,公民可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人继承或赠给法定继承人以外的人。夫妻双方对夫妻共同财产享有共同的权利、承担共同的义务,双方享有平等的财产处分权。《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》第三十八条规定:“遗嘱人以遗嘱处分了属于国家、集体或他人所有的财产,遗嘱的这部分,应认定无效”。因此,配偶中一方将夫妻共有财产赠给子女和朋友,如未经另一方同意,该配偶擅自处分共有财产的遗嘱应认定部分无效,依照《中华人民共和国继承法》第二十六条的规定,对该遗嘱所涉及的共有财产,应分出一半归配偶所有,其余一半由遗嘱指定的继承人继承。

房屋合同 篇3

  出售方(以下简称甲方):____________

  购买方(以下简称乙方):____________

  根据《重庆市公有房屋出售管理办法》及相关房改政策的规定,甲、乙双方协商一致,签订如下协议:

  一、乙方按原优惠售房政策已购下表所列一套住房的部分产权(产权比例40%),现自愿按照住房制度改革的政策规定,向甲方补付房价款,完善该房的产权。

  房屋座落

  建筑结构:户 型

  建筑面积:其中分摊

  公用面积

  配套情况:独厨、独厕、阳台、地区类别

  原部份产权证号

  二、甲方同意乙方按以下第_____种方式计算购买以上住房的实付款。

  1、以经评估的成本价_____元/平方米,并享受二项折扣购买(其中工龄折扣____元/年,夫妇双方合计工龄_____年,现住房折扣________)。

  2、以经评估的成本价计算,不享受二项折扣。

  3、以所购房所在地区类别成本价的25%计算。

  三、甲方同意乙方按以下第_____种方式计算购买该住房应补付的金额。

  1、补付款=实付款-原付款

  2、补付款=实付款×60%

  四、乙方按第二条计算的实付款金额为_____元,乙方购买该套住房的部分产权时已付款_________元,按第三条的计算方式,乙方应交纳的.补付款为______元(大写:____ 拾____万____仟____佰____拾_____元_____角_____分)。此款由乙方_____ _____年____月____日一次性付给甲方,补付款_____%计_____元建立住房公共维修基金,由甲方专项交存,其余部分金额_____元为甲方的售房收入。

  五、乙方购买该房取得《房屋所有权证》后享有完全产权,可以按重庆市公有住房出售后再交易的政策规定上市交易,在补交土地使用权出让金和按规定交纳税费后,收入归乙方所有。

  六、该套住房户内的维修由乙方自行负责,但该房所在楼房的公用部位及共用设施的维修按有关规定执行。

  乙方服从该房所在住宅区的售后物业管理。

  七、甲方负责统一办理《房屋所有权证》和《国有土地使用证》,办好后交乙方执存,有关办证的费用由甲、乙双方按政策规定各自承担。

  八、其他

  九、本合同一式三份,甲、乙双方签字盖章并由乙方在合同约定时间交清房价款后生效。本合同甲、乙双方各执一份,并交房地产权属登记机关一份。

  甲方:______________(签章) 乙方:_________(签字)

  法定代表人:________(签章) 代理人:_______(签字)

  ________年_______月______日 _______年_____月_____日

房屋合同 篇4

  卖方:___________ (简称甲方)

  身份证号码:_____________________

  买方:___________ (简称乙方)

  身份证号码:_____________________

  根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在梧州市 _____区_________小区_____幢___ 号拥有的房产住宅,建筑面积为 _____ 平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

  第二条 上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写: ____拾____万 ____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币 __________元整(大写: ____拾____万 ____仟____佰____拾____元整),作为第一期付款。

  第三条 付款时间与办法:

  1、甲乙双方同意以现金或转帐方式分期付款,在本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整(大写: ____拾____万 ____仟____佰____拾____元整),作为第一期购房款给甲方。剩余房款人民币____________元整(大写: ____拾____万 ____仟____佰____拾____元整)在房产证过户手续办妥后付给甲方。

  2、甲方应于收到乙方全额房款当日内将交易的房产全部(包括附属物、室内装修物、水电设施等)完好交付给乙方使用。如延期交付的,甲方应支付乙方违约金,每日按房价总额的银行贷款利率两倍计算。

  第四条 甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已同意将该房屋出售给乙方。

  第五条 该房屋土地使用权的变更手续可办理时,甲方应义务协助乙方办理有关手续;甲方在收到乙方支付的第一期购房款之日起一个月内,甲方应义务协助乙方办理房屋的有关过户转名手续。

  第六条 该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、 有线电视、通讯等相关杂费,由甲方支付,交付后由乙方自行承担。

  第七条 税费分担 :甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的.税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担;个人所得税由甲方承担。

  第八条 违约责任 :甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在乙方书面通知后五日内将乙方的已付款(不记利息)全额返还给乙方。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起五日内应以乙方所付的房款双倍返还给乙方。

  第九条 本合同主体

  1.甲方是__________房产共有人 ______ ,共 人, ________即甲方代表人。

  2.乙方是____________,代表人是____________。

  第十条 本合同需办理公证,经国家公证机关 公证。

  第十一条 本合同一式5份。甲方产权人一份,乙方两份,梧州市房地产交易中心一份、______ __ 公证处各一份。

  第十二条 甲、乙双方在履行本契约中若发生争议,双方协商解决。协商不成的,提交房产权所在地法院裁决。

  第十一条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,甲、乙双方可另行订立补充 条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。其补充约定经双方签字与本合同同具法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

房屋合同 篇5

  出租方(以下简称甲方):身份证号:承租方(以下简称乙方):身份证号:

  根据《中华人民共和国城市房地产管理法》建设部第42号令《城市房屋租赁管理办法》,等有关规定甲乙双方在平等自愿的前提下,经协商一致签订本合同。

  第一条:房屋基本情况

  第二条:租赁期限

  从年月日到年月日共天。

  第三条:租金

  租金交付方式为:,每月租金元,租金按(月、季、半年、年)结算,由乙方在(月、季、半年、年)的前5日内足额交付甲方,逾期则视为违约。

  以上费用乙方应按要求及时付清须缴付甲方的费用,按双方拟定支付方式执行。第五条:押金作为乙方违约的保证金,在签订合同的同时一次性付清,租赁期满时如无违约责任发生,有甲方一次退还,押金为元。

  第六条:房屋修缮责任

  出租住宅的自然损坏或合同约定由出租人修缮的,甲方负责修复,因承租人过错造成房屋损坏的,由乙方负责修复或赔偿,否则,甲方有权在乙方交付的押金中扣抵修复费用。

  第七条:续租的约定

  房屋租赁期限届满,租赁合同终止;乙方需要续租,须在租期届满前30天提出,并经由出租人同意,重新签订续租合同。

  第八条:承租人无权转租和出卖所承租房屋,如出现转租或出卖行为,由承租人和转租接受人或房屋买受人共同承担法律责任和经济责任。

  第九条:违约责任

  1、甲方未按本合同第一条、第二条之约定给乙方交付符合要求的`房屋,负责赔偿一个月房租;

  2、乙方逾期缴纳房租,除补交欠租外,还必须以合同月租金的5%按日向甲方计付利息和违约金;

  第十条:出现下列情况之一的,甲方有权终止合同并向乙方追究相应的法律责任:

  (1)擅自将房屋转租、转让、转借或与他人调剂交换等;

  (2)利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益;

  (3)违反计划生育有关规定的。

  第十一条:变更或解除合同:

  1、因不可抗力致使租赁合同不能继续履行的;

  2、因房屋拆迁、大修、改造等无法继续使用的;

  3、当事人双方协商一致的;

  4、符合法律或合同约定可以变更或解除合同条款的。

  第十二条:争议解决方式按合同有关规定执行。

  第十三条:甲乙双方的附加条款

  第十四条:本合约自双方签字或盖章后生效。

  第十五条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:

乙方:

法定代理人:

法定代理人:

委托代理人:

委托代理人:

联系电话:

联系电话:

  年月日

【房屋合同】相关文章:

房屋合同[精选]09-24

房屋合同(经典)08-19

房屋合同08-18

[经典]房屋合同09-05

(经典)房屋合同08-28

房屋的合同05-08

房屋合同【经典】10-16

房屋租赁合同07-17

房屋租赁合同07-15

房屋租赁合同07-15