轻型钢架棚承揽加工合同

轻型钢架棚承揽加工合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家整理的轻型钢架棚承揽加工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

轻型钢架棚承揽加工合同1

　　原告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　电话原告造成的经济损失__________元。

　　3、诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的.损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________

　　被告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：__________________。

　　电话：________________

　　诉讼请求

　　1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；

　　2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的经济损失。

此致

　　__________人民法院

　　具状人：_________________

　　_____年_____月_____日

轻型钢架棚承揽加工合同2

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。

　　一、程概况

　　1、工程名称：轻型钢架棚

　　2、工程地点：镇平工业园区，华宇塑料制品有限公司

　　二、工程承包范围

　　1、面积：61.3_________44.3=2715.59平方，附工程详单，见-3

　　2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。

　　3、工程造价165元/______，总造价448072.35元。

　　4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。

　　5、土建工程结束后开始施工，天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。

　　6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入_____，如发生工伤事故等事宜，由乙方从_____金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。

　　7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　_____年_____月_____日