工程合同

时间：2024-08-22 12:23:13 合同我要投稿

工程合同范本【优秀15篇】

　　随着时间的推移，合同的类型越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家整理的工程合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程合同范本【优秀15篇】

工程合同范本1

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：

　　一、结算编制内容：

　　奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

　　二、承包方式：

　　乙方按与甲方签订的施工合同完成_县_镇_家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为_元（大写：贰万元整）。

　　三、结算费用的支付方式：

　　乙方编制完成的`结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（EXCEL格式）并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。

　　四、甲方责任：

　　1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

　　2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。

　　3、按约定时间付给乙方费用报酬。

　　五、乙方责任：

　　1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

　　2、负责结算备查资料的收集装订。

　　3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

　　六、其他：

　　乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。

　　七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行；双方帐款结清后，本协议自然失效。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　日期：_____________日期：_____________

工程合同范本2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将XXX公路K0+000至K15+000路段栽植绿化小灌木的工程委托乙方完成，为了确保工程顺利完成，经双方协商签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：XXX路两侧小灌木的`栽植。

　　2、施工范围：挖坑、购苗、运输、栽植、浇水、修剪。

　　3、施工要求：公路两侧绿化带内每隔100m栽植1丛红叶小蘖或金叶女负小灌木，冠径≥50㎝，苗高低一致，公路两侧红黄相间栽植，村口、叉路处加密栽植。

　　二、工程造价及施工方式：

　　1、工程造价：每丛小灌木50元，总价以验收结果为准。

　　2、施工方式：乙方以包工包料的方式按要求组织施工，确保工程质量。

　　三、工期：20xx年10月27日———11月5日，工期为10天，如遇雨天工期顺延。

　　四、双方责任：

　　1、甲方负责施工质量检查监督及工程款结算，在工程结束后组织人员验收，出据验收单，根据验收结果当年结付工程款。

　　2、乙方按甲方要求组织苗木，技术力量和劳动力，保质、保量安全完成施工任务，在20xx年5月前对未成活苗木进行无偿更换补植（人为、机械损坏的苗木、丢失的苗木不在无偿更换之列）。

　　五、付则：

　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商解决。

　　2、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

　　甲方：XXXXXXXXX（章）代表：（签字）

　　乙方：XXXX花圃（章）代表：（签字）

　　XXX年XX月XXX日

工程合同范本3

　　发包人：_________________

　　承包人：_________________

　　依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的承包范围，该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收，双方对本工程的.质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经友好协商，达成如下最终协议：_________________

　　一、工程结算范围：_______________（参照承包范围）。

　　二、工程结算造价：________大写：______________元，小写：______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。

　　三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共__________份，发包人__________份，承包人__________份，监理单位__________份。

四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。

　　发包人：_________________承包人：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

工程合同范本4

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　经甲乙双方友好协商并共同努力，于____年____月____日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：

　　1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的（以下简称“本工程”）的.施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕（包含保修期内的所有责任及义务）。

　　2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。

　　保修期间乙方负责人

　　姓名：_____________

　　合同编号：_____________

　　合同价：_____________

　　结算总价：_____________

　　3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。

　　4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

　　5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　日期：_____________日期：_____________

工程合同范本5

　　合同编号：_________________

　　签订地点：_________________

　　签订日期：_________________

　　项目名称：_________________

　　甲方单位：_________________

　　乙方单位：_________________

　　甲方：_________________（以下简称甲方）

　　乙方：_________________（以下简称乙方）

　　一、工程概述：

　　1、工程名称：_________________

　　2、工程地址：_________________

　　3、工程规模及造价：建筑面积：__________㎡（地上__________㎡，地下__________㎡）；合同造价_______________元（含预留金）。

　　4、工作内容：编制工程预算书；施工过程签证办理、编制工程结算书且同审计部门对数并确定结算价。

　　二、劳务费用及付款方式：

　　本项目劳务费用分三部分计算：_________________

　　1、编制工程预算书，该部分的劳务费用固定为：人民币￥__________元。付款方式：乙方出具这个项目的工程预算书后15天内，甲方一次性支付乙方￥__________元。

　　2、施工过程签证办理、班组结算审核工作，该部分劳务费按每月__________元计取。付款方式：甲方每月月底支付乙方￥__________元。

　　3、编制工程结算书（含钢筋抽料），该部分的劳务费用固定为：人民币￥__________元。付款方式：乙方出具这个项目的工程结算书初稿后15天内，甲方一次性支付乙方￥__________元。乙方完成与审计部门对数并确定结算价后15天内，甲方一次性从付清余款。

　　三、工程期限：

　　1、编制工程预算书，甲方提供预算有关的'资料后一个月内完成初稿。

　　2、签证办理、班组结算审核，积极配合甲方及时完成工作。

　　3、编制工程结算书，甲方提供有关结算完整的资料后一个月内完成初稿。结算书送审后，积极配合与审计部门完成对数工作。

　　四、双方责任

　　甲方责任：

　　1、甲方负责提供施工图纸、竣工图纸、工程承发包合同、招投标文件、图纸会审纪要、设计变更单和工程联系单等资料及依据。乙方在预、结算编制过程中需甲方配合的，甲方无条件配合。有疑问的，甲方负责解释和决策，审核乙方的预、结算资料。

　　2、按期按时支付乙方劳务费用。

　　3、以上乙方劳务费用不包含与建设单位或审计单位可能发生的饭局、配合费等费用。若发生以上或相似费用，由甲方负责支付。

　　乙方责任：

　　1、按时完成预算编制工作。

　　2、在施工过程中，及时协助甲方办理签证。

　　3、施工过程中，及时核实班组的报审结算。

　　4、按时完成工程结算的编制工作，协助甲方完成项目结算审定。

　　5、乙方不驻现场，乙方负责预、结算书制作费。

　　五、违约责任：

　　在履约期间，如属甲方原因导致终止协议，乙方除不退还已收劳务费用，甲方还必须按协议支付相关阶段余下的费用；如属于乙方原因导致终止协议，甲方视情节严重有权解除合同。

　　六、其它事宜：

　　1、本合同自双方签字之日生效。

　　2、本合同一式肆份，甲方二份，乙方二份，具有同等法律效力。甲方付清所有款后自动失效。

　　3、此协议内未包括的条款、事项如在工程中出现，双方共同另外协商解决。

　　甲方代表：_________________

　　乙方代表：_________________

工程合同范本6

　　立合同双方：

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　甲方委托乙方承担中药研究所小区5#6#商住楼门厅粘贴外墙面砖工程、物业楼内外粉等工程。乙方自愿承担以上工程任务，经双方友好协商拟定以下合同条款，望共同遵守：

　　1、承包方式：包工、包小件工具(不包料)。

　　2、承包内容：5#6#商住楼门厅粘贴外墙面砖、物业楼内外抹灰、楼梯踏步抹灰、屋面挑檐铺贴琉璃瓦等项目。

　　3、技术要求：依图纸为依据，达到规范的规定，具体的.就棱角要求饱满、垂直、方正，墙面的平整度和垂直度为中级粉刷允许偏差范围之内，颜色一致，不允许有空鼓裂纹(如出现应及时排除达到要求为止)。

　　4、质量要求：进场职工要树立以质量为本的正确观念，施工每一个环节认真、细心、实实在在的做到达标，环环紧扣方可满足图纸要求和规范规定，否则造成的返工材料浪费，个人承担全部责任和后果。

　　5、安全要求：施工人员必须讲文明话，做文明事，避免冲突，携手共同解决施工中的问题，更不能吵架、斗殴、严禁跨工种施工，违章作业乱拉私接电线，提高自我保护意识，严格执行有关安全生产条例，如违章发生任何事故均由乙方全部负责，人人做好个人监督，共同把好质量安全关。

　　6、未尽事宜甲乙双方代表协商解决。

　　7、本合同一式两份，甲乙双方个执一份，起同样效力，甲乙双方自签字之日起生效，工完帐清失效。

　　甲方(盖章)：__________________ 　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日　　 _________年________月_______日

工程合同范本7

　　工程委托方(甲方)：_________________

　　工程承接方(乙方)：_________________

　　双方就工程事宜，本着平等公平原则，经友好协商，特制订本合同，共同执行。

　　第一条：_________________工程名称：_________________

　　第二条：_________________工程地址：_________________

　　第三条：_________________承包性质：_________________

　　第四条：_________________工程造价：_________________

　　第五条：_________________工程内容：_________________

　　施工总面积为平方米，单价为元/平方米，含税后优惠总价格为￥(大写：_________________)。施工中如有增减，单价不变，工程量按实结算，因材料的变更和项目新增，双方另行协商，确定单价后施工，上述情况可按工程联系单方式处理。

　　第六条：_________________付款方式

　　1、乙方进场施工后，甲方以现金方式支付乙方预付款，在工程结束验收后个工作日内以方式结算余款，乙方按甲方提供账号开具发票。

　　2、因施工质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担，在保修期间，乙方应在收到甲方通知3日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由乙方支付。

　　第七条：_________________工程期限

　　本工程自完工。

　　第八条：_________________双方应承担的责任与义务

　　1、乙方进场施工期间，甲方须提供施工用水，用电，并办理好施工中相关手续;乙方在施工中做好安全防范措施，由于施工造成所有安全事故(如：_________________施工人员及与乙方相关人员伤亡)、后果由乙方全权负责。

　　2、乙方在施工中由于停电，停水四小时以上或累计八小时以上，影响施工，则不由乙方负责任，施工工期应向后顺延。

　　3、因为外力不可抗拒因素(台风，水灾，火灾，地震等)而延误工期的双方协商解决。

　　4、乙方按甲方审定的图纸要求进行施工，并保质按期完成施工任务，工程竣工，甲方按照相关规定进行验收;未经验收，甲方不得提前使用，否则保修期即以此日算起。

　　5、甲方应保证工程款按期支付给乙方，否则因此延误的损失均由甲方负担。

　　第九条：_________________工程质量及验收标准

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，须达到专业质量检验评定的优良以上等级，因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，由此造成的返工费用、材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　第十条：_________________工期

　　乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的5‰向甲方支付罚金。

　　第十一条：_________________其它

　　1、若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价10%的违约金;

　　2、若乙方违反本责任书之上述相关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求，存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成

　　的经济损失应当予以赔偿。

　　3、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净;施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清，清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款，对外发生的'环境污染、安全、交通等意外事故由乙方负责;

　　第十二条：_________________本工程保修期年，保修期内因工程质量引起的返修，由乙方无偿维修，由使用过程中造成的损坏，收取适当的材料费、人工费。

　　第十三条：_________________本合同未尽事宜，经双方协商，可以增补，双方如有争议，应本着友好协商的原则予以协商解决，不能解决的，可通过法律途径解决。

　　第十四条：_________________本合同一经双方签字后，即刻生效，一式二份，各执一份。

　　第十五条：_________________附件：_________________

　　甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)

　　代表：_________________(签字)代表：_________________(签字)

　　电话：_________________电话：_________________

工程合同范本8

　　发包方（以下简称甲方）：

　　代表人：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　负责人：

　　经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方________________项目的PP管道安装工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：

　　一、工程概况

　　1、施工范围：

　　2、施工地点：

　　3、承包方式：

　　二、施工工期

　　1、计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总_______天。

　　2、乙方开工前_______天，应向甲方发出开工通知。

　　三、质量保证

　　地暖使用寿命保修_______年，乙方对安装工程免费保修_______个采暖期，_______年负责维修。

　　四、施工方案及验收标准

　　1、施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工。

　　2、工程的验收标准与施工方案一致，最低是合格，验收不合格的，乙方应无偿返工。

　　五、施工现场管理

　　1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。

　　2、乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。

　　3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

　　4、施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。

　　六、工程造价和结算方式

　　1、合同造价：造价按工程量据实结算，共_______平方米，每平方米单价_______元，合计______________元。

　　2、结算方式

　　（1）主要材料运到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的30%；

　　（2）后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的.80%；

　　（3）工程竣工付至总价的90%，

　　（4）保修期为_______年，第一个采暖期结束后_______天内付到95%，第二个采暖期结束后_______日内付清余款，终生负责维修。

　　七、保修

　　本工程的保修期为_______年，保修期内，乙方要及时履行保修责任，不得拒绝，如若违约则应承担维修的所有费用，并支付_______元违约金给甲方。

　　八、合同签订后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向守约方赔偿经济损失，守约方也可向工程所在地的人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地法院起诉，也可解除合同。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系方式：

　　_______年_______月_______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系方式：

　　_______年_______月_______日

工程合同范本9

　　甲方：

　　乙方：深圳市**电子有限公司惠州**分公司

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在防雷工程安装过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围和内容：防雷安装工程（详情按预算，卫生间局部等电位只预留联接端，局部电位箱（盒）不计在此造价内，如需安装则另计）。

　　四、工程总造价为；

　　防雷工程准备

　　一、甲方：

　　1、配合乙方做好安装施工现场电源，变压器断开、接通等工作，并要满足安装施工的用水，用电方便。

　　2、提供给乙方放材料场地。

　　二、乙方：

　　1、组织安装施工，管理人员和材料，施工机械进场。

　　2、编制防雷施工预算，结算表。

　　3、乙方代表甲方办理防雷工程报建手续，报建审图检测费由甲方负责。

　　工程限期

　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为土建完成后一个月内完成。

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按安装施工准备规定，不能提供安装施工场地、水、电源、道路未能接通、断开的。

　　2、不能配合乙方做防雷安装工作的。

　　3、人力不可抗拒的`因素而延误工期。

　　工程质量

　　1、工程各质量不符合质量标准，乙方将予以改进完善直到合格为止。

　　2、凡属乙方施工方面的防直击雷工程，在1年保修期内，如遭受雷击损坏，乙方将在一周内维修完成。不属于防直击雷防护的电器设备等的雷击损坏不在保修范围内。

　　工程价款的支付与结算

　　一、本合同签订后，工程款按总造价支付20%即人民币；在完成第10层板面工程时，支付总工程款的30%为人民币；在完成第20层板面工程时，支付总工程款的30%为人民币；工程竣工经当地防雷检测所验收合格，乙方取得防雷合格证时，甲方支付工程总造价的20%即人民币一次性付清。

　　二、本合同造价结算方式：现金/转账。

　　工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家颁发的GB50057————94 xxx年版《建筑物防雷设计规范》和符合IEC国际专业标准等技术文件为依据。

　　二、经甲、乙双方验收合格后，甲方须及时办理验收签证手续。

　　三、工程结算后，由乙方提供文档。

　　违约责任

　　乙方责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修进或返工。

　　甲方责任：按合同规定拨付工程款，否则乙方有权停工。

　　附则

　　一、本合同一式叁份，甲乙双方各执正本一份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

　　三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的合法附件。

　　甲方（签章）乙方（签章）

　　代表人（签章）代表人（签章）

　　年月日年月日

工程合同范本10

　　_______________(以下简称甲方)

　　_______________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就_______________，同意订立本合同，达成协议如下：

　　一、项目概况：

　　1、项目名称：_______________________

　　2、项目地址：_______________________

　　二、本合同施工范围：

　　项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。

　　三、合同工期：

　　开工日期：___________年_____月_____日

　　竣工日期：________年_____月_____日

　　四、合同价款及付款方式：

　　总造价为_____________万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的_____________%，全部工程完工后支付总造价的_____________%，竣工验收后再付款_____________%，保修期满后付清所有尾款，保修期为一年。

　　五、质量保修责任：

　　乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　六、支付：

　　甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　七、各方权力及义务：

　　1、甲方的权力及义务：

　　(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

　　(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。

　　(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。

　　(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。

　　(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。

　　2、乙方的权利及义务：

　　(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

　　(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。

　　(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。

　　(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。

　　(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的'《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。

　　(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

　　(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。

　　(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

　　八、质量与验收：

　　1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(________________)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。

　　2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工，确保质量。各分项工程，隐蔽工程，尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。

　　九、合同生效：

　　1、合同订立时间：________________。本合同双方约定签字盖章后生效。

　　2、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

　　甲方(公章)：_____________________

　　乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(签字)：_____________________

　　_________年___________月___________日

工程合同范本11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，针对小湾电站场内捌柒联营体10KV施工电源架设工程具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第1条工程概况：

　　1.1工程名称：小湾电站场内八七联营体10KV施工电源架设工程，具体工程项目如下:

　　①GJ-35mm2线路架设;

　　②YJV22-3*35电缆的敷设，电缆头的制作、安装;

　　③水泥电线杆的架设;

　　④跌落保险开关购置、调试、安装;

　　⑤避雷器购置、调试、安装;

　　⑥隔离刀闸的购置、安装、调试;

　　1.2工程建设地点:小湾电站现场。

　　1.3工程承包方式及承包范围：

　　1.3.1工程承包方式为：10KV线路架设为单价承包合同,其它设备的安装为总价包干。

　　1.3.2工程承包范围为线路的勘测、设计、施工及计量箱等的安装、调试，以及变压器除外的`所有设备材料购置。

　　第2条甲方责任：

　　2.1负责由甲方提供的变压器的运输、装卸、验收、保管。

　　2.2负责对乙方的施工质量进行监督。

　　2.3负责按合同的有关规定按时支付合同款。

　　第3条乙方责任：

　　3.1负责线路的勘测、设计、施工及变压器等设备的安装调试。

　　3.2负责线路架设所需的导线、钢绞线、电杆、拉线盘、金具、绝缘子、铁附件以及高压计量箱、隔离开关、跌落保险开关、避雷器等器材的采购、运输、装卸、验收、保管。

　　第4条工程开工、竣工日期：

　　4.1工程开工日期：____年____月____日

　　4.2工程竣工日期：____年____月____日

　　4.3总日历工期：4天

　　第5条工程质量要求及验收：

　　5.1乙方本着“质量第一”的宗旨，加强工程施工过程中的质量自检、自查，确保工程质量。

　　5.2工程施工和验收执行的技术规范为《35KV及以下线路工程验收规范》及《电气装置安装工程验收规范》。

　　第6条施工安全：

　　6.1在施工过程中，乙方认真执行国家及部有关安全生产的方针、政策、法律、指令、规程、规范，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。

　　6.2施工中人员、设备的安全及安全责任全部由乙方自行承担。

　　6.3线路、设备自投产运行日起运行维护工作由甲方负责。

　　第7条合同价款;

　　7.1该工程线路及设备安装的价款总计：29987.66元(线路架设及设备见预算表)。工程完工后即可结算。

　　第8条工程验收：

　　8.1工程竣工验收投产后交一式二份验收报告附简图给甲方。

　　第9条工程保修期限：

　　9.1工程保修期为一年，保修期自工程投产3日后计起。保修金为合同总价款的5%。如在保修期内无质量问题，保修期满后，甲方无息支付全额保修金给乙方。

　　9.2保修期间因乙方采购的设备装置性材料质量及施工质量造成的质量问题由乙方无偿保修。因不可抗力事件如飞石、山体滑坡、机械损伤、人为破坏等造成的事故由乙方负责有偿维修，须另计费用。

　　第10条工程款的结算与支付：

　　10.1工程竣工验收投产后结算支付95%工程款给乙方，工程款的支付方式为转帐支付。

　　第11条合同纠纷的解决办法：

　　11.1甲、乙双方在合同执行过程中发生的纠纷由双方协商解决。

　　第12条其他：

　　12.1本合同有效期自甲、乙双方签定日起生效，至工程竣工验收质保期满工程款付清后，本合同自行失效。

　　12.2本合同正本2份，甲方1份，乙方1份;副本2 份，甲方1份，乙方1份。

　　甲方(盖章)

　　负责人(签章)

　　代表人(签章)

　　单位地址：

　　开户银行：

　　帐号：

　　电话：

　　乙方(盖章)

　　负责人(签章)

　　代表人(签章)

　　开户银行：

　　帐号：

　　电话：

工程合同范本12

　　发包人： (简称甲方)

　　承包人： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： ;

　　2、工程地点： ;

　　3、工程范围：

　　4、承包方式：。

　　二、合同工期

　　开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥。五，付款方式

　　付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;

　　七、安全责任

　　1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。

　　2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

　　3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的'技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：___年___月___日

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同范本13

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方对工程结算编制（审核）服务之事宜签订本合同，以供双方共同遵守。

　　一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程，进行工程结算编制（审核）。

二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。

　　三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制（审核）资料后5个工作日内（工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程，双方根据情况另行协商编制（审核）需要的时间）完成审核工作并向甲方提交一式壹份的审核成果文件初稿或电子文件，并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及1份电子文件，同时将甲方提交的资料退回给甲方。

　　四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制（审核），并保证成果文件的真实性、合法性，并对成果文件予以严格保密，未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。

　　五、服务费计算及支付

　　单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍（‰）计取；单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的'千分之壹点伍（_‰）计取；效益审核费按核减金额的5%计取；单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用；在乙方提交成果文件正稿后5个工作日，甲方将审核费用转入乙方指定账户。

　　六、违约责任

　　1、甲方未能按期支付审核费用的，每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。

　　2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。

　　七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则通过诉讼解决，诉讼由乙方所在地法院管辖。

　　八、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方盖公章及法定代表人签字后生效。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　日期：_____________日期：_____________

工程合同范本14

　　发包人（全称）：________

　　承包人（全称）：________

　　本工程于___年___月___日邀请投标确定承包人承建。依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，及其其他相关法律法规，规章和建设部与国家工程管理局，《建设工程施工合同（示范文本）》并结合当地有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致订立本协议

　　一、工程概况

　　工程名称：___小区景观绿化工程

　　工程地点：________

　　工程内容：景观绿化

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　次本招标发包工程范围为小区道路绿化工程全小区主要构（建）筑物一览表详见投标须知。以小区绿化工程投标书、澄清函告、投标书以及经发包方确认的上述承包范围内的课作为正式施工的施工图纸，包含的.工作内容作为补充。

　　三、合同工期

　　开工日期：合同签订后一个月一内

　　交付日期：____年____月____日

　　竣工日期：________

　　四、质量标准

　　工程质量标准：按照国家验收标准达到合格

　　工程技术标准：符合国家有关设计及施工规范标准

　　五、合同价款

　　含工程款在内的所有费用

　　金额（大写）：

　　六、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币______元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币______元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　七、双方在施工中的几项规定

　　1。施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前______天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。

　　2。施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3。开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合

　　4。甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　5。乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

　　6。工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　八、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日