建筑施工合同

时间：2023-02-06 08:48:05 合同我要投稿

建筑施工合同15篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编帮大家整理的建筑施工合同，希望对大家有所帮助。

建筑施工合同15篇

建筑施工合同1

　　招标编号( )

　　甲方(建设单位)：

　　乙方(施工单位)：

　　遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。

　　一、工程项目的综合说明

　　1、名称：

　　2、地址：

　　3、规模：

　　4、结构及层数：

　　5、发包方式：

　　6、发包范围：

　　7、年月天

　　8、质量要求：

　　二、工程造价

　　1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：

　　人民币：元(大写： )

　　2、价格计算依据：

　　(1)标定的定额为：

　　(2)标定的取费标准：

　　(3)政策性调价文件截止日期：

　　三、材料采购供应

　　材料采购、运输、保管的责任和计价依据：

　　对材料质量的要求：

　　四、工程款支付方式

　　1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。

　　2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。

　　3、按XX市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

　　4、施工期允许调整的内容和依据：

　　五、工程基础的处理和重大设计变更费用的'计取

　　1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。

　　2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。

　　3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

　　六、工程保修

　　本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。

　　七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合

　　同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。

　　八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：

　　1、由仲裁委员会仲裁;

　　2、向人民法院起诉。

　　以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人(签字)：代表人(签字)：电话：电话：

　　签约日期：

　　签约地点：

建筑施工合同2

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　经甲乙双方商定，甲方将从化市灌村中学西教学楼重建工程的施工任务交给乙方承担。为了明确双方责任，确保工程的进度与质量要求，在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款，共同监督，严格遵守。

　　第一条：承包方式：

　　乙方包工不包料，乙方负责自带一切工程所需机械设备、架材、模板等。以规定的建筑投影面积计算规则计算投影面积，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方单价￥350元/㎡人工机械架材费用。

　　第二条：承包范围：

　　施工图纸文件中所注明的建筑主体土建部分的所有分部分项工程。

　　1、乙方负责施工中用的模板，支架，排山，铁钉，扎线和建筑中的人工，以及升降吊机等一切工程所需机械设备和工具。

　　2、乙方负责主体的装模，扎铁、倒水泥、砌体、批荡、贴瓷片、铺地砖、贴外墙铺水泥沙及一切的砖瓦工序和工地周边外围围闭。

　　3、乙方负责本工程图纸内的砖瓦工程，如有更改，增加项目，双方协商解决。

　　第三条：质量要求：

　　合格工程

　　第四条：开竣工日期：

　　本工程定于年月日开工，定于年月日竣工。日历工期天。

　　第五条：人机费支付办法：

　　按照形象进度拨付。乙方进场后，基础施工至正负零时，甲方预付人机费13万元(拾叁万元)给乙方;主体部分按210元/㎡，装修部分为140元/㎡的人机费计算标准，甲方按照完成每层楼工程量人机费的80%的进度款支付给乙方。工程完工并交工验收合格之日甲方按总人机费的95%结算给乙方，其余款项交工验收合格后一个月内一次性拨付至总人机费的100%。每次付款，一切税收与乙方无关，由乙方写出书面报告和支付收据，经甲方技术人员按照合同要求核对工程量及质量情况后签署意见，审批后拨付。

　　第六条：双方责任

　　一、甲方责任

　　1、按照资金拨付办法及时拨付人机费。

　　2、协调好开工前及施工中的水电供应，协调好施工道路的畅通，达到三通一平，并承担水电及道路三通一平所需的费用。

　　3、保证施工中所需材料和构件的及时供应，做好材料的取样、送样、配合比单、原材料的出厂合格证等工作。

　　4、负责组织隐蔽工程、验槽、基础及主体工程的验收。

　　5、负责协调社会、主管部门及四邻关系。

　　二、乙方责任

　　1、必须严格按照施工图纸和现行施工质量验收规范进行施工。

　　2、必须听从甲方和上级主管部门、监督、监理的指挥，配合检查，执行处理意见。

　　3、认真组织施工，编制施工进度计划，质量保证措施、施工安全措施、技术节约措施、主要技术要求的技术经济指标等，严格执行措施条款，确保工程质量。

　　4、提供材料使用计划，在各种材料使用前7天内向甲方提出书面材料用量计划。

　　5、编制现场文明施工措施，加强文明施工管理，保证道路畅通，并悬挂文明施工和安全施工图片。负责每天将施工现场清理干净，材料、架材堆放整齐，现场无长流水、无长明灯，场地无积水和生活垃圾，达到文明施工的要求。

　　6、严格安全施工管理，明确事故责任，确保安全施工，杜绝事故的发生。如发生安全事故，一切责任均由乙方负责承担。

　　7、提供所有所需的施工人员、机械架材及生产工具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、穿线用的钢丝、钢筋绑扎用的扎丝等)，脚手架杆、板、扣件等，测量设备及小型用具钢尺、线绳、线坠等，并承担其全部费用。

　　8、已竣工工程未交工前，负责已完工程的成品保护。

　　9、乙方对分部、分项工程、隐蔽工程自检合格后，经甲方监理、质检站验收合格后，方可进入下道工序。

　　10、如因乙方未按图纸施工或未按甲方要求施工造成施工不合格而返工等后果，乙方负责承担由此引发的一切损失和费用。

　　11、人为造成材料半成品损坏的'，按照实际价格从拨付人机费内扣除。

　　12、乙方不得将工程转包，如转包，甲方有权中止合同，下余人机费甲方拒付。

　　13、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行，严格执行三相五线制，临时用电所用的电料必须合格，接电后把闸刀盖盖好，确保用电安全。

　　第七条工程变更

　　本项目承包范围内无任何计时工，停水、停电、图纸变更、机械故障等原因引起的停工，工人的生活费、人工费及机械架材的停滞费等，均由乙方承担，甲方不承担任何费用。如遇第三方要求或不可抗力造成停工的，甲方应按照乙方完成工程量的人机费结算，并在10天内一次性付清人机费给乙方。如需要工人在工地等待的按30元/天/人的补助计算标准支付给乙方。补助期限最长不得超过20天。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，至人机费拨付完毕之日失效。

　　未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方负责人：乙方负责人：

　　身份证号码：身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

建筑施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将位于创兴印务有限公司伙食团位置，建盖职工自住用房的建设施工工程，经双方协商承包给乙方，并经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：

　　一、工程形式：

　　1、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料，材料由甲方供给，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的'所有设备，甲方提供用电用水，施工人员吃住由乙方自理;

　　2、乙方在施工过程中应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工等原因造成的伤亡事故由乙方完全负责任，以甲方无关;

　　3、甲方提供乙方建盖平面图和说明，建盖要求按乙方提供的方法采用空心砖建盖，但必须要保证建盖房的安全性。

　　二、工程价格和承包内容：

　　建盖的房屋建筑面积241平方米(不含伙食团改造的住房及过道)，甲方将包括挖基础、地梁、砌砖、墙面抹平、屋面顶的建筑施工全部包工，承包给乙方(其中包括：贴地板砖、踢脚线、供排水、电、卫生间设施安装，如：蹲便器、冲水箱、梳洗镜、镜前灯、立柱式洗脸盆、毛巾台架、淋浴管、镀锌铁皮热水箱、门、地砖、墙砖。各房间门窗、防盗栏、泡沫板、山墙不锈钢孔网、水表、电表等)。乙方施工承包单价为每平方米170元，预算总价40970元，最终工程结算总价按实际完工建筑面积计算。

　　三、施工要求：

　　1、基础根据地质要求开挖深度;

　　2、严格按建筑施工规范施工;

　　3、乙方必须保证施工质量和安全，完工后由甲方按照施工规范进行验收，如质量出现问题，乙方应重新修缮至符合甲方要求为止，并赔偿给甲方所造成的损失费用;

　　4、施工工期自签订合同之日起50天内完成，因天气原因造成停工影响可按工期延迟，若延误工期，则每天按200元处罚。

　　四、付款方式：

　　开工之日付总价的20%;屋顶完成付总价的20%;验收合格后支付结算总价，扣除原预付款和10%的质保金;10%的质保金待验收交付使用后三个月内无质量问题则一次性付清。

　　五、其它：乙方应提供相应收据(普通收据或发票)，并配合甲方处理支付款业务。

　　六、本合同自甲、乙双方签字之日起生效，具有同等法律效力，本合同一式二份，甲、乙双方各一份。未尽事宜双方另行协商补充合同。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建筑施工合同4

　　甲方：(发包方)______________________________

　　乙方：(承包方)______________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　(一) 工程名称：__________________________________

　　(二) 工程地点：__________________________________

　　(三) 工程范围：_________________________________________________。

　　(四) 工程总造价：经双方确定本工程实行双包(包工包料)，含框架及内外粉，门窗和水电安装，综合单价为500元每平方米，工程量为按实际收方结算，全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写__________。

　　第二条工程期限

　　根据双方协商工程期限自20xx年5月20日起至20xx年6月5日止。乙方必须在双方约定期限完成施工，超过期限则由乙方承担一切后果。因恶劣天气或自然灾害引起误工则工期顺延。

　　第三条工程质量

　　乙方根据甲方的要求进行施工，确保工程质量。

　　第四条工程价款结算

　　(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。按实际签证结算。

　　(二) 工程价款结算与拨付办法；第二层完工付第二层工程量的80%，第三层完工后付第三层工程量的`100%，所有工程完工并经甲方验收合格后付清尾款。

　　第五条双方责任

　　(一) 甲方责任

　　1、甲方应负责施工现场周边邻居关系协调，以保证施工材料、设备等能顺利进出场。

　　2、甲方应提供乙方施工所需的水、电接口。

　　3、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

　　(二) 乙方责任

　　1、乙方根据甲方的要求施工编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、乙方应按照双方约定的施工方案严格组织施工。

　　3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由乙方自行负担。

　　4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

　　5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

　　1、提交_______________仲裁委员会( )

　　2、依法向人民法院起诉( )

　　第七条附则

　　(一) 本合同自双方签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三) 本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

　　第八条附加条款

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同5

　　甲方(户主)：住址：

　　乙方(承包人)：住址：

　　甲方私人居住楼委托给乙方承包施工，经双方友好协商达成如下协议。

　　一、承包方式：包工不包料。

　　二、承包价：按每平方米元计算，本承包价格包括工人的.务餐费、香烟费。

　　三、付款方法：工程开工甲方预付元，结构结束(屋面盖好)预付元，余款年春节前结清。

　　四、工期：开工日期为农历月日(月日)开工，施工日历天天即年月日竣工。

　　五、质量：乙方施工中应注重质量，施工存在质量问题甲方提出后乙方应立即整改，如坚持不整改甲方有权拒付工程款。

　　六、安全管理：施工中乙方应加强安全管理确保施工人员的安全，如疏于管理发生人身伤害事故一切费用和责任由乙方负责与甲方无关。

　　七、双方责任和义务：

　　甲方：

　　①应保证建筑材料及时到场不影响乙方使用。

　　乙方：

　　①负责建筑施工的垂直运输设备、拌料机械、手推车、钢筋切割用具、泥桶等。

　　②建筑材料进场时间乙方应提前通知甲方提供，否则甲方不负有责任。

　　③承包范围：按图纸及施工说明施工。土建木模、屋面木基层、水电安装甲方另行发包。

　　八、本合同一式叁份，双方签字后生效，工程款结清后失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑施工合同6

　　甲方：____________________________________

　　乙方：____________________________________

　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：____________________________________

　　工程地点：____________________________________

　　工程内容：____________________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：_____________________面积为准

　　三、合同工期

　　开工日期：_________年_________月________日

　　坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）

　　竣工日期：______年______月______号

　　合同工期总日历天数：_________年_________月________日

　　四、工期延误

　　因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延

　　1.设计变更和工程量增加；

　　2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；

　　3.不可抗力自然条件；

　　五、工程竣工

　　乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的`，乙方承担违约责任。

　　六、工程质量标准：__________县质量检测局为准（不包括材料质量）。

　　七、合同价款

　　金额：建筑面积每平方米￥____________元×建筑面积的总平方米

　　工程预支款：￥____________万元

　　竣工日付款：余下总金额的____________%

　　工程款结算：检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。

　　八、组成合同的文件

　　1.本合同协议书

　　2.标准、规范及有关技术文件

　　3.图纸

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前______个工作日向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

　　十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

　　十二、本合同正本______份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存______份。

　　十三、合同生效

　　合同订立地点：_________________________________________

　　本合同双方约定___________________________________后生效。

　　甲方（签章）：_________________________乙方（签章）：_________________

　　日期：___________年________月________日___________年________月________日

建筑施工合同7

　　甲方(户主)：

　　住址：

　　乙方(承包人)：

　　住址：

　　甲方私人居住楼委托给乙方承包施工，经双方友好协商达成如下协议。

　　一、承包方式：

　　包工不包料。

　　二、承包价：

　　按每平方米元计算，本承包价格包括工人的务餐费、香烟费。

　　三、付款方法：

　　工程开工甲方预付元，结构结束(屋面盖好)预付元，余款年春节前结清。

　　四、工期：

　　开工日期为农历____月____日(____月____日)开工，施工日历天天即________年____月____日竣工。

　　五、质量：

　　乙方施工中应注重质量，施工存在质量问题甲方提出后乙方应立即整改，如坚持不整改甲方有权拒付工程款。

　　六、安全管理：

　　施工中乙方应加强安全管理确保施工人员的'安全，如疏于管理发生人身伤害事故一切费用和责任由乙方负责与甲方无关。

　　七、双方责任和义务：

　　甲方：

　　①应保证建筑材料及时到场不影响乙方使用。

　　乙方：

　　①负责建筑施工的垂直运输设备、拌料机械、手推车、钢筋切割用具、泥桶等。

　　②建筑材料进场时间乙方应提前通知甲方提供，否则甲方不负有责任。

　　③承包范围：按图纸及施工说明施工。土建木模、屋面木基层、水电安装甲方另行发包。

　　八、本合同一式叁份，双方签字后生效，工程款结清后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

建筑施工合同8

　　发包方：

　　承包方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　二、工期

　　1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。

　　开工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 5 日开工。

　　竣工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 25 日竣工。

　　合同工期总日历天数 20 天。

　　2、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款元。

　　3、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

　　(1)因发包方原因影响开工。

　　(2)工程量有较大的增加。

　　(3)不可抗力。

　　(4)发包方同意工期顺延的其他情况。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

　　三、工程质量及验收

　　1、质量标准。

　　2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。

　　3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。

　　4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。

　　5、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的。

　　四、过程结算、工程款支付

　　1、结算方式：

　　(1)承包方式：包工包料

　　(2)计价方法：按固定价格计价

　　(3)合同价款(大写)：壹拾万元整

　　(4)结算方法：分期拨款

　　2、工程款支付：自合同签订之日起，2日内甲方拨付工程款的 % 即：整，余款竣工验收完成后 3 日内付清。

　　五、材料供应及设备管理

　　1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。

　　2、机械设备由承包方自备。

　　六、发包方责任

　　1、负责办理有关建设手续。无约定

　　2、审查承包方编制的'施工方案，各种技术资料和工程预决算。无约定

　　3、提供施工图纸套。

　　4、负责组织工程设计交底、图纸会审。

　　5、发包人指派同志为工地代表。无约定

　　七、承包方的责任

　　1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。

　　2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。

　　3、本合同生效后日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。无约定

　　4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套。

　　5、承包方指派王跃民同志为工地代表。

　　八、安全生产与文明施工

　　1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。

　　2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。

　　3、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。

　　4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。

　　九、其它

　　1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。

　　2、合同份数：

　　(1)本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。

　　(2)本合同副本无份(发包方执，承包方执 )。

　　十、补充条款

　　发包方(签字盖章)：

　　承包方(签字盖章)：

　　合同订立日期：年月日

建筑施工合同9

　　甲方：____________

　　乙方：

　　为实施好______县20______年度大中型水库库区基金项目，解决______、______人饮问题，现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务，经双方协商同意，特签订合同如下：

　　一、工程名称：20______年度大中型水库库区基金项目。

　　二、建设内容和规模

　　1、内容：______、______人饮工程。

　　2、规模：按设计图纸和预算。

　　三、工程造价

　　工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元（￥34.00万元），工程造价按实际验收工程量审计结算为准。

　　四、承包方式：工程采取由乙方包工、包料、包质量。

　　五、工程日期：开工时间为年月日，竣工时间为年月日，工期为天。

　　六、甲乙双方责任

　　甲方：按时提供施工设计图纸，施工期间，甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。

　　乙方：按照《施工合同》及甲方提供的'施工设计图纸进行施

　　工，严格把好质量关，在施工期间要接受甲方质量检查和监督，

　　凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。

　　七、搞好安全生产：乙方在施工中应注意安全，乙方人员在施工中出现的意外事故均与甲方无关，由乙方自行负责。

　　八、工程付款方式：工程竣工后，经甲方组织相关部门进行验收合格后，付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后，再付15%。提留5%作为工程质量保证金。如一年后工程无质量问题，保证金如数退还。

　　九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效，至工程竣工验收，并保证金退还清楚后自行终止。

　　十、本合同一式四份，甲方两份，乙方一份，财政局一份。

　　甲方：______县水库移民工作管理局

　　法人代表：

　　项目负责人：

　　乙方：

　　法人代表：

　　项目负责人：

　　签订日期：年月日

建筑施工合同10

　　发包人(甲方)：________________________

　　承包人(乙方)：________________________

　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　1、工程概况

　　工程名称：____________________________。

　　工程地点：____________________________。

　　工程内容：____________________________。

　　2、工程承包范围

　　承包范围：_____________________面积为准。

　　3、合同工期

　　开工日期：______年______月______号。

　　坯房竣工日期：______年______月______号。(中途如有下雨一天则往后推迟一天)

　　竣工日期：______年______月______号。

　　合同工期总日历天数：______天。

　　4、工期延误:因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。

　　(1)设计变更和工程量增加。

　　(2)一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时。

　　(3)不可抗力自然条件。

　　5、工程竣工:乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

　　6、工程质量标准:__________县质量检测局为准。(不包括材料质量)

　　7、合同价款

　　金额：建筑面积每平方米￥______元________建筑面积的.总平方米。

　　工程预支款：￥______万元。

　　竣工日付款：余下总金额的______%。

　　工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。

　　8、组成合同的文件

　　(1)本合同协议书。

　　(2)标准、规范及有关技术文件。

　　(3)图纸

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　9、乙方向甲方按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　10、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

　　11、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

　　12、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

　　13、合同生效。

　　合同订立时间：____________年_______月______日。

　　合同订立地点：_______________________________。

　　本合同双方约定_______________________________后生效。

　　发包人：(签名)____________

　　电话：______________

　　住所：____________________

　　承包人：(签名)____________

　　电话：______________

　　住所：____________________

建筑施工合同11

　　一、建筑施工合同中管理费

　　（一）管理费全额返还给实际施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10号案件中，最高人民检察院提起抗诉，理由为：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”《建筑法》第六十七条第一款规定：“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。” 收缴或者没收非法转包、违法分包的非法所得，充分体现了法律对非法转包、违法分包行为的否定性评价，立法目的在于规范建筑业市场，保证建筑工程质量，进而保证人民群众生命、财产安全。具体到本案，十六化建公司依据无效的《设备租赁合同书》取得的105万元管理费，系违法分包所得，是典型的非法所得，无论是判归十六化建公司还是返还胡某，都没有法律依据，应当予以收缴。

　　最高人民法院审理认为：根据《解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”上述司法解释通过对“非法转包”等无效行为取得的“非法所得”规定“可以”进行收缴，目的在于平衡当事人之间的利益关系，及时制裁违法行为，进一步规范建筑市场，保证建筑工程质量，进而保证人民生命、财产安全。对建设工程施工合同中的民事违法行为是否惩罚应根据案件实际情况及当事人违法情节而定，不能因为适用惩罚措施而导致当事人利益严重失衡。最高人民法院根据本案实际情况，判决十六化建公司全额返还已收取的管理费。

　　上述案件中，最高人民法院在认定建设工程合同无效后，依据《解释》第四条对定，将非法转包人已经取得的管理费，认定为“非法所得”。但是对该“非法所得”最高人民法院没有采取收缴的方式，而是根据案件实际情况，以公平公正原则为基础，以平衡各方利益为标准，做出了符合“个案平衡精神”的合理判决。

　　（二）法院酌定管理费支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277号案件中，最高人民法院审理认为：本案中所涉及《工程施工合同》因属非法转包而无效，合同自成立时起不具有法律约束力，因此该合同中约定腾达公司转包后可向实际施工人姚汉昭、姚汉林收取施工管理费的条款亦无效，故腾达公司根据合同中约定请求姚汉昭、姚汉林支付管理费用，不予支持。腾达公司在施工过程中派出了工作人员参与管理和协调，原审判决酌情确定姚汉昭、姚汉林向腾达公司支付施工管理费55．6241万元，并无不当。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635号案件中，最高人民法院审理认为：原审判决鉴于教育公司对工程进行了施工管理和组织工作，依照公平原则，酌定以工程款8236363.09元为基数，参照教育公司发包小额工程按照造价2%收取管理费的实际情况，按照工程价款1.5%的比例确定管理费公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在确认建设工程合同无效后，根据无效合同的处理原则，认定合同中的管理费条款亦无效。但是上述案件中，违法分包人或非法转包人实际上进行了施工管理和组织工作，依据民法中的公平原则，酌定实际施工人管理费支付比例。最高人民法院并未将管理费视为工程价款的一部分，从而参照合同约定确定管理费数额，而是将管理费确定为违法分包人或非法转包人实际进行的管理和组织工作的劳务费用，从而酌定实际施工人管理费数额。

　　（三）根据过错原则确定管理费数额

　　最高人民法院（20xx）民申字第861号案件中，最高人民法院审理认为：20xx年12月30日《工程施工承包协议》约定：乙方（余松坚、黄泽喜）按工程实际结算总价的22%扣缴甲方（中太公司）的工程管理费、税金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包协议》性质为转包合同，应认定为无效，中太公司与余松坚、黄泽喜对合同无效均有过错。此笔管理费、税金的法律性质主要是转包诉争工程渔利费用，属违法所得，不宜认定为合同无效后应当据实结算的工程款；尽管此约定是当事人真实意思表示，但合同被认定为无效后，如何分配此笔费用属审判权即自由裁量权调整范畴；一、二审判决根据案件实际情况决定各半分配并无不当。中太公司再审主张按照无效合同约定收取此款，法律依据不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在确认建设工程合同无效后，根据我国《合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的`责任。”上述案件中，非法转包人和实际施工人对涉案承包协议的无效均有过错，最高人民法院根据过错责任原则，依据法院自由裁量权确定管理费数额。

　　（四）根据合同履行情况结算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078号案件，最高人民法院审理认为：对管理费，从二审查明的案件事实来看，双方在有关会议纪要中明确路航公司按工程造价的5.5%比例向谢剑标收取。对此，实系路航公司为履行合同所产生的必需的开支，属于工程价款的一部分，即使合同无效，双方亦应根据合同情况按实进行结算。因此，二审判决认定谢剑标应按工程造价的5.5%比例向路航公司支付管理费，并无不当。

　　上述案件中，最高人民法院在认定建设工程合同无效后，认定涉案管理费属于工程价款的一部分。《解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但是建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”上述案件中，涉案合同虽然无效，但是路航公司实际履行了管理义务，该管理义务对应工程款中的一部分。涉案工程竣工验收合格，双方参照合同结算工程价款时，亦应当参照合同约定按实结算管理费。

　　（五）尚未支付的管理费无需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522号案件中，最高人民法院审理认为：《解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”根据上述规定，人民法院收缴当事人非法所得的前提条件为当事人已经实际取得。本案中，因当事人未实际取得分包合同中约定的10%管理费，且华隆公司未能提交对此项工程进行过管理并支付相应管理费的证据，二审法院对此处理并无不当。

　　二、建筑施工合同的法律含义

　　建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。

　　三、管理费用的法律意思是什么

　　管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的，或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

　　管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

　　企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

建筑施工合同12

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定，XXX（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给XXX（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：

　　一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：

　　1、圈舍主体建筑：圈舍总面积2000平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。

　　2、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。

　　3、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。

　　4、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。

　　二、施工期限

　　工程建设自20xx年4月份开始，20xx年10月30日前交工验收。

　　三、甲方前期拨款

　　甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。

　　四、双方权利

　　（一）甲方：

　　1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。

　　2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。

　　3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工。

　　（二）乙方：

　　1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。

　　2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。

　　3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工安全，无责任事故。

　　4、按甲方规定的.时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。

　　甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

建筑施工合同13

　　发包人（全称）：_________________

　　承包人（全称）：_________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________________

　　工程地点：_________________

　　工程内容：_________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：_________________

　　资金来源：_________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：___________

　　三、合同工期

　　开工日期：___________

　　竣工日期：___________

　　合同工期总日历天数___天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：_________

　　五、合同价款

　　金额（大写）：______元（人民币）

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的`期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：_________年_____月_____日

　　合同订立地点：___________

　　本合同双方约定___________后生效。

　　发包人：（公章）_________________承包人：（公章）_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　_________年_____月_____日 _________年_____月_____日

建筑施工合同14

　　工程名称：_________

　　合同价格：_________

　　施工协议书武阳丽园小区四角亭景观工程190000.00元（十九万元整）

　　发包方（以下简称甲方）：_________承德XX公司

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　经甲、乙双方协商一致，本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳丽园小区景观工程，签订以下协议：_________

　　一、工程内容：_________

　　平米等工程（详见施工图纸）。

　　以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　二、工期：_________

　　1、开工日期：_________本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止，共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　4、发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　三、工程合同价款：_________

　　经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元（十九万元整），若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实际发生结算。

　　四、承建方式

　　1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承

　　建工程的饰面样板材料，必须经双方共同确认方可进行施工。

　　3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。

　　五、工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款：_________

　　1、本工程无预付款。

　　2、合同生效后，发包人按时直接向承包人支付工程款：_________支付次数分三次支付。

　　1、四角亭a亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给

　　该项工程款合同金额60％。四角亭b亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。四角亭c亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。廊架c完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。防腐木地板完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。

　　2、工程全部完工后，付单项工程总费用（工程总价）的.20%。

　　3、工程全部完工后三个月内，付工程总费用（总价，包括业主

　　认可的签证、变更）10%。

　　4、扣留工程总费用（含业主认可的签证、变更费用）10%为质

　　保金，工程全部完工并已验收合格为时间节点计算，一年后支付。

　　3、此合同所描述款项含税金（即税金由甲方代扣，扣除税率为

　　3.41％）。

　　六、工程质量要求：_________

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求

　　及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证（采用视频资料）。

　　七、工程竣工验收结算：_________

　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。

　　八、延期违约责任：_________

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，

　　则每延误一天计罚人民币500元；若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。

　　九、质保内容

　　质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

　　十、质保期限

　　以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期，质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算，期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　十一、双方在施工中的几项规定：_________

　　1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工，所有修改调整的费用由甲方负责。

　　2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安

　　全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　4、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建

　　的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

　　十二、合同生效与终止：_________

　　本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满，甲

　　方将款项结清后合同即告终止。

　　十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

　　合同附件一：_________

　　1、工程图纸2、工程预算书

　　签名：_________（甲方）签名：_________（乙方）

　　签订日期：_________ 签订日期：_________

建筑施工合同15

　　发包单位：（以下简称甲方）

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

　　一、工程项目：

　　二、工程地点：

　　1、承包方式及范围：

　　2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房（不含甲方办公用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。

　　3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。室外1.5米以内的散水不包括散水以外的工程。

　　4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。室内外回填土方等。

　　5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房，排除外部干扰。

　　三、合同T期处罚条款：

　　1、年月年月日完工。

　　2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。（包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担）。

　　四、安伞生产，文明施工。

　　（一）安全生产

　　1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ59—99、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中，施工现场安全生产文明施工达标，进行整改直到合格标准。

　　2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提出明确要求并监督执行，乙方应严格提供的安全生产设施、安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理，如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。

　　3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次给予乙方伍佰元罚款，并写出书面检查，情节严重的移送当地司法部门处理。

　　五、付款方式

　　1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。

　　2、工作范围以外用工单位：按工_______元/工日；普工_______元/工日。

　　3、面积计算方式：

　　（1）基础筏板按其建筑面积的计算。

　　（2）其它层按建筑面积计算。阳台按计算。

　　（3）有柱子的阳台按全面积计算。