设计委托书【推荐】
在被委托人做出违背国家法律的任何权益时，委托人有权终止委托协议。在当下社会，处理事务上我们需要用到委托书，相信写委托书是一个让许多人都头痛的问题，以下是小编为大家整理的设计委托书，欢迎阅读与收藏。
设计委托书1
委托方：xxx
设计方：xxx
根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案，湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。
项目地址：位于xxxx地下建筑设计。地块状况：已提供相关地质结构，管线结构，人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到25003000平方米。
其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。
委托方：xxx
xx-xx-xx
设计委托书2
今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况：
1、建设单位：xxx
2、项目名称： 总建筑面积约为xxx。
3、建设地点：xxxxx
二、总图规划：
1、规划建设用地为 xx。
2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的'方案为准。
三、单体工程名称及结构类型：
1、单体类型及结构类型：
1)、1厂房，采用 xx结构;
2)、2厂房，采用 xx结构;
3)、3厂房，采用 xx结构;
4)、宿舍楼，采用xx 结构。
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
四、设计条件：
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
委托单位： (盖章)
日 期：20xx 年xx 月xx 日
设计委托书3
今委托xxx建筑设计有限公司进行我公司xxx老年社区项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况：
1、建设单位：
2、项目名称：
3、建设地点：
二、总图规划：
1、规划建筑用地面积为
2、本小区建筑密度、绿地率
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
二、单体工程名称及结构体系：
1、单体类型及结构类型：
1）、沿街多层商住楼，采用结构；
2）、多层住宅， 采用结构；
3）、小高层住宅， 采用
4）、高层公寓， 采用结构；
5）、6层综合楼， 采用
6）、3层幼儿园， 采用
2、单体平面以双方最终认可的`平面图为准。
三、设计条件：
1、提供的有关设计资料清单见附表1；
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“∨”者为设计首选内容）。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
四、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
委托单位： （盖章）
日 期：
设计委托书附表
附表1 有关设计资料清单
附表2 主要墙体材料及厚度
附表3 室内、外墙装饰
附表4 地面、楼屋面
附表5 门、窗、栏杆及油漆
附表6 电梯
附表7 室外工程
附表8 给排水、暖通及电气
甲方（公章）__________ 乙方（公章）__________
甲方代表 ：__________ 乙方代表：__________
_____年___月___日 _____年___月___日
设计委托书4
委托设计方 （以下简称： “甲方”）
受委托方 （以下简称： “乙方”）
甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。
一、设计明细：
甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型 使用面积 平方米。
二、设计费收取：
第一条：本委托设计合同设计费 元/平米计取，设计费总额￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。
第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。
第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的'设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。
三、设计周期：
第一条：乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。
第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于 天内完成整套图纸的绘制。
四、甲方权利及义务：
第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。
第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。
五、乙方权利及义务：
第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。
第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。
第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳 元/次的方案变更费用。
第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。
六、设计方案修改及版权：
第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。
第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。
第三条：本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。
第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。
七、违约责任：
第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。
第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。
第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。
八、纠纷解决方法：
第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第 种方法解决。
1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。
2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。
第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。
九、其它：
第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。
第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方： 乙方：装饰设计有限公司
代理人签字： 代理人签字：
联系电话： 联系电话：
日期： 日期：
设计委托书5
委托人：
住所：
联系电话：
法定代表人(或负责人)
姓名： 职务：
受委托人：
姓名：
性别：
身份证号码：
住址：
联系电话：
现委托上列受委托人在我单位办理 的.消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。
代理人的代理权限如下：办理的消防设计文件审核申报工作内容。
(身份证复印件并加盖校对章)
代理人代理期限至20××年 月 日。
委托单位(盖章)：
法定代表人(或负责人)(签名)：
受委托人(签名)：
年 月 日 年 月 日
设计委托书6
工程名称：______________________________
工程地点：_______________________________
合同编号：______________________________
（由设计人编填）
设计证书等级：__________________________
发包人：________________________________
设计人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2中标函（文件）
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护
装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的.资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：___________设计人名称：___________
（盖章）（盖章）
法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）
委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）
项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）
住所：___________住所：___________
邮政编码：___________邮政编码：___________
电话：___________电话：___________
传真：___________传真：___________
开户银行：___________开户银行：___________
银行帐号：___________银行帐号：___________
建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________
（盖章）（盖章）
备案号：___________经办人：___________
备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日
设计委托书7
委托方（甲方）：______________
承接方（乙方）：______________
根据《中华人民共和国合约法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合约附件和所有补充合约），以便共同遵守。
一、甲方委托室内设计的地址______________，房型______________，用途______________，使用面积______________平方米。
二、甲方委托乙方室内设计，并且由乙方负责施工，其设计收费标准为每平方米______________元，收取设计费共计人民币______________元。
甲方委托乙方室内设计，且乙方不负责施工，其设计收费标准为每平方米______________元，收取设计费共计人民币______________元。
甲方应在_______年_______月_______日首期付50%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点（原已收的300元上门勘测费，应自动转入设计费中）。乙方设计师在测量后天内完成平面布置图、顶面布置图及局总效果图各一张。
三、乙方完成初步设计方案后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，填写设计方案进程表（见附件），由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方设计师将在_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共_______天完成全套装璜设计图及施工图纸。
四、图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写设计方案进程表，由双方签字确认。
施工过程中，设计师应有两至三次去现场放样及指导施工，以过到设计效果。
五、双方在未签订装潢施工合约前，全套设计图纸资料由乙方保存，甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。
六、甲方如不按合约约定委托乙方施工，其设计费按原设计费总价增收100%，共计_______元。甲方付清增加的设计费后，由乙方将全套图纸交给甲方使用，并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的设计费，乙方应将平面布置图、顶面布置图、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。
七、违约责任：
1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的'，每延期一天应当支付设计费总价的3%违约金给甲方。
2、乙方延期21天以上未完成设计图的，甲方有权解除合约，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价50%的违约金。
3、乙方无故终止合约，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合约规定的设计费总价的50%作为违约金付给甲方。
甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。
八、设计合约经双方签字认可后，甲方必须按合约约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。
九、本合约中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合约约定（将以下不选项定的解决方式划去）：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院提起诉讼。
十、本合约包括合约附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。
十一、本合约一式两份，双方各执一份。
十二、双方约定以下补充条款：
1、___________________________________________________________________________________________
2、___________________________________________________________________________________________
3、___________________________________________________________________________________________
甲方签字（盖章）：______________
地址：_____________________
电话：______________
_______年_______月_______日
乙方签字（盖章）：______________
地址：_____________________
电话：______________
_______年_______月_______日
设计委托书8
委托单位：
受委托单位：
拟修建 ，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。
一、工程名称
二、设计阶段
一阶段勘察设计
三、设计原则
按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。
四、委托内容
公路一阶段施工图设计（含交通工程及沿线设施）、预算编制。
五、主要技术标准
1、路线等级： 三 级、设计时速 30 公里/小时
2、路面宽度：净 6。5 米
3、设计荷载：公路 Ⅱ 级
其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—200x的.相关要求。（地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。）
六、提交的成果及时间要求
提交的成果：通过审查后的施工图设计文件 份。
文件提交时间： 年 月 日。
年 月 日
设计委托书9
今委托 进行我公司 项目的'相关设计，具体设计内容，如下：
一、工程概况：
1、建设单位：
2、项目名称：
3、建设地点：
备注：以上表格编制依据【总平面图】；【规划条件通知书】；【选址红线图】；【方案文本】； 各设计阶段的图纸应满足国家设计深度规定所需的设计工作
1、 2、
单体平面以双方最终认可的平面图为准。 其中独栋别墅方案应按下述内容进行调整：
3.1 独立住宅 180、200、220、250、300 每个户型均考虑半地下室（可设置窗），且均为局部做地下室，满足一般使用功能即可；（可参考300 局部做地下车库 且应考虑不做车库改作他用也可满足使用功能）
3.2 独立住宅 250、300 两种户型内，考虑增加一个室内电梯间，考虑日后住户可以自己安装电梯，若不安装电梯，可以改作储藏室使用；且电梯间应升至地下车库
4、各专业二次深化设计（包含轻钢雨蓬、检修梯、装饰钢架、采光井、采光井排水、车库雨蓬、围墙、大门、车库出入口、大堂、前室、台阶、门楼、岗亭等） 五、设计条件：
五、附表 作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
委托单位：
委托人：
时间：
设计委托书10
_________设计院有限公司：
我公司拟建设工程，并已与贵司大客户经理取得联系，联系人： ，联系电话： 。现委托贵公司对该工程进行设计，工程主要概况及要求如下：
工程内容：
工程属地（镇街） 的设计
范围和规模：
1、10kV进线设计
2、电房部分的.设计
3、表前部分的设计
设计要求：
符合国家电力行业相关规范
工期初步要求：
我公司提交给设计 院的基础资料，设计所需相关资料，见收资清单
技术联系人：
合同联系人：
备注：
电话： 电话：
传真： 传真：
委托单位： （盖单）
委托日期： 年 月 日
设计委托书11
甲方：xxxxxxxxx
乙方：xxxxxxxxx
甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：
1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。
2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。
3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。
4、协议变更终止
（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的`所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。
（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。
（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。
（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。
5、付费方式
（1）按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为xxxxxxxxx元。
（2）本协议书签定后的xxxxxxxxx个工作日内，按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1／2，计xxxxxxxxx元，否则，按甲方终止协议处理；在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时，甲方应支付乙方全部剩余费用，否则，按甲方终止协议处理。
6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。
甲方（盖章）：xxxxxxxxx
乙方（盖章）：xxxxxxxxx
代表（签字）：xxxxxxxxx
代表（签字）：xxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
设计委托书12
甲方：_________
乙方：_________
甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：
1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。
2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。
3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。
4、协议变更终止
（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的`资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。
（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。
（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。
（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。
5、付费方式
（1）按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_________元。
（2）本协议书签定后的_________个工作日内，按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1/2，计_________元，否则，按甲方终止协议处理；在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时，甲方应支付乙方全部剩余费用，否则，按甲方终止协议处理。
6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
代表（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
设计委托书13
甲方：
乙方：
经双方探讨研究并确定，甲方委托乙方设计__________浮雕及圆雕方案。
一、设计概况：
甲方自愿将位于________________，浮雕________平米，圆雕________，委托给乙方进行规划设计。
二、设计要求：
甲方对设计初稿认可后，乙方再进行深入的设计图纸创作。甲方可提出修改要求，至满意为止。（设计图纸比例__________）
三、设计费用：
乙方以浮雕______元/平米，圆雕______元/个收取设计费。（包含设计草图，最终设计图纸）
四、设计期限：
该雕塑设计时间___________天。（收到第一笔设计款开始计算时间。如有意外情况，日期顺延。）
五、付款方式：
1、自本委托书书签定之日（即20__年月日），甲方付给乙方总设计款的`40%（即_______元）；
2、最终设计图纸完成并经双方认可后，甲方付给乙方总设计款的60%（即_______元）。
六、艺术质量：
乙方应按照甲方的艺术品质进行设计工作，按质保量完成上述雕塑设计图纸，并达到甲方相关要求。
七、双方责任：
双方应履行上述针对各自的职责，乙方按时完工，甲方按时付款，共同推进此项目的顺利进行。除遇不可抗拒之因素外，双方确认按本委托书执行。
此合同书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。
甲方签字（盖章）：
乙方签字（盖章）：
年月日:
设计委托书14
xxx有限公司：
由贵司负责设计和工程总承包的xxxxxx有限公司超白光伏玻璃生产线已进入设备安装阶段，即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设，现特委托贵司进行深加工项目设计，同时，因布置两条深加工线所引起的厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下：
一、项目名称：
xxxxxx有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。
二、厂址选定：
利用原片成品库和碎玻璃堆场地段，请另外规划碎玻璃堆场。
三、项目性质：
新建。
四、生产线规模：
生产线
两条深加工生产线
规模
2×14000O/天
总产能
一千万平米/年
产品品种
超白压延玻璃
产品厚度
2.5~ 4mm
五、相关基本建设条件：
1、玻璃原片：原片从冷端经叉车转运至深加工车间;
2、供水：采用城市自来水或厂区自备深井水，并根据深加工工序要求设计超纯水制备系统;
3、供电：厂区开闭所10KV供电，需设计深加工车间变电所;
4、排污：设计磨边污水处理系统;
5、运输:深加工成品均按汽车运输考虑，装车同时考虑行车和叉车两种方式。
六、生产线配置要求：
1、磨边：如无更合适的`建议采用佛山保特罗磨边机;
2、镀膜：如无更合适的建议采用意大利赛福徕进口滚涂机;
3、钢化机组：如无更合适的建议采用北玻或兰迪产品;
4、上下片机：如无更合适的建议采用国产机械手;
5、其它设备：选用国产主流厂家产品;
七、项目需重点突出的三个方面：
1、绿色环保：污水排放必须达标;
2、产品品质：高档多晶硅太阳能电池用光伏玻璃。深加工总成品率大于90%;
3、工艺流程尽量合理，减少运行费用。
八、工程进度：
1、厂区功能分区变化调整设计7月底完成;
2、深加工车间建筑结构施工图8月15日前提交;
3、深加工系统主要设备表7月20日前提交;
4、各专业施工图8月底前分批提交。
九、请贵司根据以上要求，于20xx年7月18日前派出相关专业工程师到厂进行设计联络，以便设计工作顺利开展。
感谢贵司对我司工作的大力支持!顺颂商祺!
委托人：
20xx年xx月xx日
设计委托书15
甲方：xxx
乙方：xxx
甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：
1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图，明确设备容量等；作为乙方设计的依据。
2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的.电气安装工程设计细则说明。
3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。
4、协议变更终止
（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。
（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。
（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。
（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处
5、付费方式
（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。
6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。
甲方（盖章）：xxx
乙方（盖章）：xxx
代表（签字）：xxx
代表（签字）：xxx
20xx年xx月xx日
20xx年xx月xx日
【设计委托书】相关文章：
设计委托书05-04
消防设计审核委托书07-28
【热】设计委托书01-18
【荐】设计委托书01-18
设计委托书【热】12-15
规划设计委托书12-16
【推荐】设计委托书12-18
设计委托书【精】01-09
【热门】设计委托书12-14
设计委托书【热门】01-11